在工作中,签订合同是很正常也是很有必要的事。从事建筑类工作的人可能会签订建设工程设计合同补充协议,那么这个协议该怎么写呢?下面我们为您分享一份建设工程设计合同补充协议的范本,希望可以帮助到你。
建设工程设计合同补充协议范本
建设工程设计合同补充协议范本
建设工程设计合同补充协议
甲方:上海××置地有限公司
乙方:上海×××建筑设计有限公司
甲、乙双方根据《中华人民共和国
合同法》、《中华人民共和国建筑法》和有关规定,就甲方委托乙方进行××广场项目工程设计一事,已签订有关合同。现就该合同未尽事宜,双方在平等互利、协商一致的原则下签订本补充协议,以兹共同遵守。
一、工程设计概况
项目名称:××广场
项目位置:上海市闸北区×××路××号
用地规模:××××平方米;
建筑面积:约×××××平方米;
投资规模:约××××万元人民币;
用地性质:综合
二、设计依据
1、现行的规范、规程、法令、法规和技术规定;
2、甲方向乙方提供的全部资料、文件:
(1)设计委托书;
(2)红线图、规划设计条件;
(3)1/500地形图、详细规划设计图;
(4)现状管网图;
(5)工程地质勘测报告;
(6)项目相关策划书和内部功能定位的意见(或另加分期开发计划);
(7)设计过程中由甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目设计会议纪要。
3、组成合同的文件及其解释顺序为:
(1)本补充协议书及其附件
(2)甲方有效签署的有关设计修改的传真、文件、通知和本项目设计会议纪要
(3)设计邀请函或招标文件
(4)中标通知书
(5)投标文件
(6)建设工程委托设计合同
(7)标准、规范及有关技术文件
三、设计阶段
1、全部设计工作分不同阶段完成,各阶段具体划分为:
第一阶段:初步设计。
完成时间:××××年×月××日;
完成合同内容的设计总工期:为××天。
另:中期汇报乙方应提前三日通知甲方。
2、双方所签订的协议、合同等所称的“天”、或“日”,均为日历日。所有设计期限,均为包括国家规定的节假日和公休日在内的期限。
3、前述“完成时间”,均指乙方完成相应设计成果并提交甲方的,如经甲方认可并相关部门审查通过,则完成时间以乙方提交甲方之日为准,如甲方或相关部门提出修改,修改后通过甲方及相关部门审查的,则以修改后提交的日期为准。 施工图审查阶段,以甲方取得施工图审查批准书为相关部门审查通过为准。
4、设计期限的延长:设计合同文件中确定的各完成设计期限,除甲方提供关键资料不及时可同期限顺延外,不因方案调整、增加设计深度、建筑面积增加等延长。
四、工作内容
1、根据甲方的时间要求,参与甲方委托的策划公司的策划方案的评审和定案工作。
2、与甲方、政府审批部门和专家组进行方案汇报和讨论工作。
3、设计内容包括:红线范围内的总图及外线综合管网工程设计;
建筑工程设计;结构工程设计;给排水工程(含消防水专项)设计;暖通工程(含消防防排烟专项)设计;电气工程(含消防电气专项)设计;弱电工程(部分弱电子系统)设计;景观、小品设计;经济分析和工程概算。
4、材料设备选择的咨询以及以上未列出但与本工程项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工种的设计。
5、设计任务书规定的其它内容,各阶段设计审查意见及深化要求的设计内容。
6、负责与前期设计的外埠设计公司进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对设计文件审查服务。
7、负责提供当地认可有效的高层挡光分析报告。
8、负责对应阶段的政府的专业主管部门报审、报批工作,并根据甲方的要求进行修改和调整。
五、设计深度及要求
1、各阶段设计成果和设计服务必须符合中国建设部《
建筑工程设计文件编制深度的规定》,满足上海市关于报审
建筑工程设计内容及深度的有关规定,及甲方根据工程项目需要向乙方提出的其它设计深度要求。
2、设计图纸中除各专业绘制楼内管网平面图外,还应绘出楼内各专业综合管网平面图、剖面图及标明各管路各点的实际标高。给出全部预留孔、洞的位置及标高详图。
3、评审、评估甲方现有的方案设计并做出切实可行的具体设计。
4、负责提交最终定稿,达到甲方要求和满足政府审批部门要求的标准并经甲方确认。 具体设计文件内容详见附件。
六、甲方指令 乙方应当严格执行甲方指令,但对于甲方发出的不符合国家强制性标准或规范的指令,乙方有义务向甲方指出并提供相应的标准、规范依据。乙方并应当以专业设计单位应当具备的水平、能力和谨慎,就甲方指令等不符合设计规范或常规之处,向甲方指出并指明其可能的后果,并应当按甲方的再次指令执行。甲方未发出再次指令的,乙方应当按原指令执行。
乙方应当严格执行甲方指令,但对于甲方发出的不符合国家强制性标准或规范的指令,乙方有义务向甲方指出并提供相应的标准、规范依据。乙方并应当以专业设计单位应当具备的水平、能力和谨慎,就甲方指令等不符合设计规范或常规之处,向甲方指出并指明其可能的后果,并应当按甲方的再次指令执行。甲方未发出再次指令的,乙方应当按原指令执行。
七、设计变更
1、乙方应当根据甲方的要求按期完成设计及相应的设计变更。
2、乙方按甲方要求设计变更时,应当向甲方提供相应的工程量、工期及造价、工期增减分析报告。
八、设计进度
序号
设计阶段
提交日期
份数 备注 1、初步设计文件 2、概算 3、基础图 4、主体图 5、综合管网 6、设备
概算
九、设计文件文本质量
1、提交日期:按设计进度要求执行
2、份数:在每个规定的提交日期,乙方应向甲方提交相应阶段设计文件。其中:初步设计八份,施工图设计八份(其中六份装订),所有设计文件电子文档光盘六套。乙方所提交设计文件必须符合国家和地方法律、规章、标准,以及政府审批的程序和要求。
3、规格:乙方提交的所有设计文件必须符合中国及上海市现行各项规范及标准;设计深度必须符合本合同第五条的规定,并经甲方认可。所选材料必须经甲方确认能够满足要求,充分达到工程效果,并减少甲方工程成本。
十、双方的责任
1、甲方负责为乙方设计提供帮助并按合同规定支付乙方设计费用。
2、乙方负责绘制向政府机构提交必要的报审报批文件与政府机构汇报等,办理审图、报批等手续。
3、扩初设计并应当根据已批准的方案设计、施工图设计并应当根据已批准的扩初设计进行设计。
4、乙方的方案设计必须有估算,扩初设计必须有概算,施工图设计必须有预算,并应当附相应的主要材料表,必须明确工程项目设备材料价格指数,按编制当时上海市的设备、材料市场价格计算,并应当合理预测设备、材料价值。
5、乙方应在本合同规定时间内提交相应阶段设计文件,在设计期间乙方应在甲方或政府的要求下按甲方约定的时间无偿修改或调整设计。乙方交付全部设计文件后,应按规定参加有关部门的设计审查及甲方的审核,并根据审查和审核的结论,负责按甲方约定的时间调整补充。乙方在完成施工图设计后有责任根据甲方在工程施工中有可能出现的调整、改变而将设计图纸进行修改和完善。
6、乙方负责与前期设计单位进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对现有方案阶段格的浮动因素及其他影响工程造价的动套因素,确保工程造价不超过估算总投资。和扩初设计文件审核顾问服务。乙方在工程施工进程中要有计划地(定期、不定期)对甲方进行回访及现场处理,并保证随叫随到,且接甲方通知后到场时间不应超过2小时。
7、乙方必须按国家规定和合同约定的规范标准进行设计;按照本合同规定的内容设计,并对其设计文件的质量及设计技术负责;设计合理的使用年限必须按行业标准执行。
8、乙方对设计文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故、损失及设计方案不合理,设计人除负责采取补救措施外,并承担造成的损失和全部责任,同时甲方有权不予支付设计费。对甲方提供的方案、资料等有责任进行评审、论证,并提出认为合理的方案、方法、建议。对甲方提供的方案、资料有误而有可能导致错误的结果,乙方又没有进行评审、论证就采纳而造成的损失,乙方应承担责任和损失。
9、乙方给甲方提交的设计材料必须是真实有效。乙方必须按合同约定的设计人员履行设计任务,如出现人员不符等问题,如未经甲方同意,甲方有权不予支付设计费,同时乙方应承担给甲方造成的直接和间接的一切损失(包括项目的违约金、误工费用、管理费、财务费等)。
10、乙方应当组成专为本工程设计服务的设计项目组,并应当在本协议签订时提供参与本项目设计人员名单(姓名、年龄、技术职称、注册情况、参与设计的主要
建筑工程名称、从业年限等)证书(职称、注册、专项设计等)复印件,各专业负责人证书(职称、注册、专项设计等)原件及复印件,作为本协议的附件。要求约定的时间和主要设计人员必须集中为本项目设计。如特殊情况乙方调整人员,必须征得甲方同意,否则视为违约。11、甲方对乙方工作的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。
十一、合同价格和付款方式
合同总价款:人民币××万元整(含本协议全部服务内容及税费。本费用固定不变,一次性包死,不因超过设计范围的补充设计、增加设计深度、修改方案设计、建筑面积增加以及国家规定的设计收费基准价或费率的调整等因素而调整,亦不因《设计合同》第五条所提及的初步设计概算或施工图设计预算的调整而调整,不因“实际设计费与估算设计费”存在差额而调整,不因任何因素而调整。 该设计费已包括乙方应甲方要求参加招标工作;与甲方委托的本合同设计范围外其它专业工程设计单位进行必要的沟通、说明;在建设工程施工前,向施工单位和监理单位说明建设工程设计意图,解释建设工程设计文件;参与施工前和施工中的设计交底和图纸会审;根据工程进度完成现场施工技术配合(包括对施工中出现工程安全和质量的问题,参与技术分析和提出相关的技术解决方案)、及时解决施工中出现的设计问题;参加隐蔽工程、单项、单位工程验收和项目竣工验收等活动的所有费用。)
付款方式:
(1)完善扩初设计定案经甲方审核同意并通过相关部门审查后,付款××万元。
(2)完成全部设计经甲方审核同意并取得施工图审查批准书后,付款××万元。
(3)设计文件完成并经过施工图技术交底后付款××万元。
(4)项目竣工后无设计问题,付清设计费。
十二、保密条款
1、乙方对甲方提供的资料负有保密义务,无论在何种情况下(政府原因除外)未经甲方同意泄漏甲方的商业秘密,承担
违约责任,违约金为合同总金额的20%。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
2、甲方此项目推广前,乙方对其完成的工作成果负有保密义务,未经甲方同意在任何情况下(政府原因除外)不得向第三方泄漏、转让,如果甲方有充分的证据证明上述情况发生,甲方将不向乙方支付任何设计费用,同时乙方需承担
违约责任,违约金为合同总金额的20%。同时甲方保留追究乙方法律责任的权利。
3、扩初设计并应当根据已批准的方案设计、施工图设计并应当根据已批准的扩初设计进行设计。
4、乙方的方案设计必须有估算,扩初设计必须有概算,施工图设计必须有预算,并应当附相应的主要材料表,必须明确工程项目设备材料价格指数,按编制当时上海市的设备、材料市场价格计算,并应当合理预测设备、材料价格的浮动因素及其他影响工程造价的动套因素,确保工程造价不超过估算总投资。
5、乙方应在本合同规定时间内提交相应阶段设计文件,在设计期间乙方应在甲方或政府的要求下按甲方约定的时间无偿修改或调整设计。乙方交付全部设计文件后,应按规定参加有关部门的设计审查及甲方的审核,并根据审查和审核的结论,负责按甲方约定的时间调整补充。乙方在完成施工图设计后有责任根据甲方在工程施工中有可能出现的调整、改变而将设计图纸进行修改和完善。
6、乙方负责与前期设计单位进行协调、沟通、移交及回复、咨询等工作,对现有方案阶段和扩初设计文件审核顾问服务。乙方在工程施工进程中要有计划地(定期、不定期)对甲方进行回访及现场处理,并保证随叫随到,且接甲方通知后到场时间不应超过2小时。
7、乙方必须按国家规定和合同约定的规范标准进行设计;按照本合同规定的内容设计,并对其设计文件的质量及设计技术负责;设计合理的使用年限必须按行业标准执行。
8、乙方对设计文件出现的遗漏和错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故、损失及设计方案不合理,设计人除负责采取补救措施外,并承担造成的损失和全部责任,同时甲方有权不予支付设计费。对甲方提供的方案、资料等有责任进行评审、论证,并提出认为合理的方案、方法、建议。对甲方提供的方案、资料有误而有可能导致错误的结果,乙方又没有进行评审、论证就采纳而造成的损失,乙方应承担责任和损失。
9、乙方给甲方提交的设计材料必须是真实有效。乙方必须按合同约定的设计人员履行设计任务,如出现人员不符等问题,如未经甲方同意,甲方有权不予支付设计费,同时乙方应承担给甲方造成的直接和间接的一切损失(包括项目的违约金、误工费用、管理费、财务费等)。
10、乙方应当组成专为本工程设计服务的设计项目组,并应当在本协议签订时提供参与本项目设计人员名单(姓名、年龄、技术职称、注册情况、参与设计的主要
建筑工程名称、从业年限等)证书(职称、注册、专项设计等)复印件,各专业负责人证书(职称、注册、专项设计等)原件及复印件,作为本协议的附件。要求约定的时间和主要设计人员必须集中为本项目设计。如特殊情况乙方调整人员,必须征得甲方同意,否则视为违约。
11、甲方对乙方工作的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。
本协议书自双方签字盖章之日起生效,在履行过程中发生争议,双方应协商解决;协商不成,任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
联系方式: 联系方式:
传真: 传真:
通信地址: 通信地址:
日期: 日期:
以上就是的我们为您带来的建设工程设计合同补充协议的一个范本,希望可以帮助那些工作中有这一方面疑问的人。签订合同协议是一件重要的事,我们必须谨慎为之,仔细斟酌每一项条款。如果您有相关的疑问需要解决,可以登录我们网站选择专业的律师进行帮助。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报。
·
员工试用期内解除劳动合同不发工资吗
一般公司在聘用员工后都会让其适应一段时间,简称为试用期,试用期一般为一两个月时间,期间也是给你和给公司考虑的时间,公司会看你在试用期的综合表现而决定是......·
承包合同能确认为劳动关系吗,误认后有什么后果?
在日常生活中,存在一些将承包合同确认为劳动关系的问题,一般来说承包合同属于劳务关系,而劳务关系和劳动关系是有一定的区别的,但是对于承包合同是否能够确认......·
没有签订劳动合同有试用期吗
实践中有的用人单位为逃避对员工的义务,在建立了用工关系之后,也没有按照规定与员工实际签订书面的劳动合同。然而,这样的行为在我国是被认定为违法的。那通常......·
劳动合同无效如何认定
用人单位在与劳动者建立劳动关系时,应该与劳动者签订劳动合同。不过,因为单位或者是劳动者的某些原因,都可能会导致劳动合同无效或者是部分无效,那么,对于劳......·
抢劫罪从犯怎么处罚,抢劫罪的认定是怎么样的
一个人实施了犯罪行为,那么就不会有主犯和从犯之分。两个人共同犯抢劫罪,那么就会有主犯和从犯的区分,因为主犯和从犯的量刑是不一样的。那么抢劫罪从犯怎么处罚?我们就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、抢劫罪从犯怎么处罚?抢劫罪从犯按照主犯......·
父母有债务,将房屋登记在未成年子女名下,能否排除强制执行性
房屋虽登记在未成年子女名下,但法院可在综合分析房屋的购买时间、产权登记时间、购房款支付和购买后的使用情况等因素的基础上,认定房屋应为其父母的家庭共有财产,未成年子女不享有该房屋的所有权,并据此认定该子女对案涉房屋的权利不足以排除强制执行。...·
公司股东的出资方式
股东可以用货币出资,也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权,必须进行评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价,依照法律、行政法规的规定办理。 以工......·
保费缴纳
新车与旧车,保险费是否一样?大多数事故中,汽车只是部分损坏。而保险公司只要赔偿修理而就可以了。修一辆旧车的费用跟修理新车的费用差不多。为什么交“额外保险费”?"额外保险费"是发生事故后要求你支付的金额。这个数量已经在保险单中商定写明,发......·
重婚罪的诉讼主体是谁
关于诉讼主体,我国规定的主要是两类,分别是自然人和单位。对于《刑法》中规定的某些犯罪,只能由自然人构成,而有些则只能由单位构成。那么您知道重婚罪的诉讼主体是谁吗?我们将在下文中为您介绍相信内容。一、重婚罪的诉讼主体是谁根据《刑事诉讼法》......·
如何和装修公司打官司
如何和装修公司打官司装修新家是件高兴而又麻烦的事,大多数人选择将装修工程交给装修公司,省心又省时。但遇到不良的装修公司时,需要对峙法庭的时,如何与装修公司打这一场官司呢?下面我们将简要提到的一些注意事项,希望对您有所帮助。如何和装修公司打官司......·
汽车在外地违章怎么处理?
汽车在外地违章怎么处理?作为汽车驾驶人,每个人都有自己熟悉的交通环境、形成已久的驾驶习惯,一旦离开自己的居住活动地,驾车到另一个地方,由于情绪紧张、区域陌生等因素的影响,出现交通违章行为的可能性将大大增加,那么,汽车在外地违章怎么处理呢?一......·
劳动合同法辞职提前的规定有哪些?
我国的劳动合同法保护了很多劳动者的权益。而对于辞职这类情况,劳动合同法又是怎样规定的呢?劳动合同法辞职提前的规定有哪些呢?下面我们为您整理了有关劳动合同法辞职规定的资料,希望您能从中找到需要的信息。一、劳动合同法关于辞职的规定《中华人民......
⊙相关内容
·
江宁法律顾问
江宁法律顾问担任多家企业法律顾问,为公司、企业、个人提供咨询服务,包括企业合同纠纷......

·
xxx涉嫌犯非法吸收公众存款罪 一案辩护词
律师事务所接受xxx委托,指派魏新义律师担任上诉人xxx犯非法吸收公众存款罪......
·
刀具购销合同范本是怎样的?
刀具购销合同范本是怎样的?刀具购销合同供方:合同编号:签订地点:需方:签订时间:一、产品名称、商标、型号、厂二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:供方保证产品为厂家原装合格产品。三、交(提)货地点、方式:客户指定地点。......·
合同违约金过高,怎么分配举证责任
合同违约金过高,怎么分配举证责任根据《合同法》中的规定,一般当事人约定的合同违约金是不能超过主合同标的的20%。但实践中仍会出现合同违约金过高或过低的情况。那么在前者的情况下,该如何分配当事人的举证责任呢?我们一起从下文中了解详情。《合同法司法......·
房屋买卖中阴阳合同的法律处理
法院对阴阳合同效力的认定都是结合案情从这两条中拷量,最终确定一条,要么认定合同全部无效,要么仅避税价格条款无效其他条款仍有效。下面将结合法院的审判实践分析一些具体情形。1.为保护国家、社会公共利益,恶意串通损害国家利益的合同无效,即全部......