签订合同以后甲方原因不能施工索赔的依据以及方式签订一份有效的合同可以保障合同双方的利益，提高工程的效益，同时也是解决双方争议的法律基础。那么在签订合同以后甲方原因不能施工的情况下，另一方该如何索赔呢?索赔的依据又是什么呢?将为您进行解答。
  一、索赔的依据
  对于因甲方的原因合同无法实际履行的，承包方是有权提出索赔的。首先，我国《合同法》第113条规定“一方当事人不履行合同给对方造成损失，其赔偿数额应相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。”因此，如果确因发包方的原因不实际履行承发包合同，就是发包人违约，承包人可以提出违约索赔，包括可得利益的索赔，这是这种索赔的法律依据。其次，《建设工程施工合同示范文本》通用条款部分第11.2款有相应约定，该条款约定“因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。”这一条款针对承发包合同因甲方原因延迟开工，其违约责任除赔偿损失，还应承担工期的顺延责任，即因此造成的工期损失也由甲方承担。这是这个问题答案的合同依据。当然这主要是指承发包双方已实际适用了示范文本;如果未适用该文本，我们仍可以依《合同法》的规定得出同样的结论，因为示范文本通用条款作为交易习惯的这一约定条款正是根据《合同法》的相应规定制定的。
  二、索赔的方式
  根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：(1)承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由;(2)承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书;(3)索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔(一般为28天)继续递交延续索赔通知;(4)在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。承包人提出索赔的期限如下：(1)承包人按合同规定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔;(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔，提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。根据上述内容，当我们在面对签订合同以后甲方原因不能施工的问题时，我们应当有效的利用法律法规来进行自我的维权，保护自己的合法利益!具体索赔所能得到的违约金数目以及流程，应当寻找专业的律师来进行判定、指导。希望我们的建议能对您有所帮助!

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工伤认定详细流程是怎样的
      在申请进行工伤认定的时候，需要以书面的申请书来启动认定程序。而之后还会要求申请人提供相应的认定的材料，同时也不能忽略了流程的内容。那到底工伤认定详细流......

·做工伤鉴定需要多久出结果
      员工一旦受了伤，就要申请工伤鉴定，看是否能获得一些赔偿。因为受伤必然耽误了工作的进度，因此一般对于工伤鉴定的时间会有要求。那么，做工伤鉴定需要多久出结......

·申请确认劳动关系仲裁后可否起诉？
      申请确认劳动关系仲裁后可否起诉？尽管有关部门三令五申要求企业和劳动者要签署劳动合同，可是一些小企业仍然违反规定，不签署书面合同。这样，对于劳动者而言，......

·事实劳动关系定义是怎样的？
      企业或单位雇佣员工，必须与员工签订劳动合同，且试用期不超过三个月。但现实生活中，往往有些企业看准了员工急需一份工作的时机不与员工签订劳动合同的情况，但......

·中小企业融资特点有哪些
      中小企业融资特点有哪些在我国，由于国家对于我国的中小企业采取了一系列的扶持政策，所以，中小企业得到了急速的发展。中小企业的发展也推动了我国的经济繁荣。但，是中小企业的发展过程中也面临着一些困境。我们需要针对中小企业融资特点进行详细的分析，......

·起诉离婚要什么手续,起诉离婚的手续是怎样的
      夫妻感情走到终结，经过双方协商感情不和闹至法院，法院应如何处理？根据我国司法规定，夫妻一方向法院起诉离婚的，必须要办理相应的手续。那么您知道起诉离婚需要什么手续吗？我们将在下文中为您做详细解答。一、起诉离婚需要什么手续1、写民事诉状，第一......

·现如今各公司的售后服务职责是什么?
      现如今各公司的售后服务职责是什么其实现在市场上，各家企业对于本公司的售后服务的要求也是非常高的，出于保护消费者权益和维护本公司的整体形象来看，一个优秀的售后服务部，对公司的整体运营状况都是非常重要的。甚至对于售后服务的要求要高于产品质量本......

·缓刑结束后就没事了吗？
      刑事诉讼过程中，其实罪犯可以争取一下缓刑，如果法官最后量刑处罚的时候宣判了缓刑的话，则此时暂时可以不用实际执行原判刑罚，不过会有一个具体的考验期。那是不是过了考验期罪犯就没有事了呢?关于缓刑结束后就没事的问题，我们整理了相关资料，马上为你进行......

·死刑案件被判死刑缓刑二年的情况有哪些
      刑事处罚中最严重的就是死刑了，而死缓并不是死刑中的一种，这仅仅是属于刑罚的一种特殊制度。但实践中，我国一贯是坚持少杀慎杀原则，因此法律中规定要是不是必须判处死刑立即执行的都判处死缓。那通常死刑案件被判死刑缓刑二年的情况有哪些呢?请从下文中进行......

·工程质量管理的手段有哪些
      工程质量管理的手段有哪些？工程质量管理有什么意义？工程项目的建设周期一般都会比较长，同时，在工程建设完成之后，也会有很长一段时间的使用周期。因此，只有工程质量没有问题，才可以保障工程完工之后的使用，减少经济损失。那工程质量管理的手段有哪些......

·谁可以申请人身安全保护令？
      家庭暴力的当事人（主要指受害人）可依法申请人身保护令；当事人是无民事行为能力人、限制民事行为能力人，或者因受到强制、威吓等原因无法申请人身安全保护令的，其近亲属、公安机关、妇女联合会、居民委员会、村民委员会、救助管理机构可以代为申请。...

·二手房屋买卖合同欺诈发生后，买方应该怎么办？
      在二手房交易过程中，有些不诚实的卖家会虚构房屋情况，使买方在不知情的情况下订立合同，这就构成二手房屋买卖合同欺诈行为。发生这样情况，会给买方带来损失。那么作为二手房交易中的买方，在二手房屋买卖合同欺诈行为发生后，我们应该怎么办？下面我们简单......

广东 张逸律师

副主任律师

13016625942

福建 吕超律师

执业11年

13147094815

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

江苏 王庆磊律师

副主任 法学学士

18036231135

江苏 杨晗璐律师

部门主任 法学学士

15996265110

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

⊙相关内容
·南京股权律师
    南京股权律师办理股权转让协议、股权合同、股权转让、股权变更流程、股权转让形式、股......

·南京市溧水区看守所会见手续、会见时间和条件
      南京市溧水区看守所位于溧水永阳镇栖凤南路8号电话025-57245635南京市......

·恢复劳动关系有条件吗，怎么恢复劳动关系？
      劳动关系的确立对于保障劳动者与用人单位双方的合法权益有着重要的作用。在一段劳动关系中，可能会发生用人单位与劳动者解除劳动关系的情况，劳动关系可以解除，也可以恢复，那么，恢复劳动关系有条件吗?怎么恢复劳动关系?我们将在下文中为您详细说明。一、......

·土地使用权无偿转让协议书样本是怎样的？
      土地使用权无偿转让协议书样本是怎样的？土地使用权转让现在在生活中已经非常普遍，但是大多数人对于转让协议如何写，写什么，等等都不是很清楚。在这里为您提供一份土地使用权无偿转让协议书的样本，如果不知道怎么写可以进行参考，但是最好咨询专业律师进......

·取保候审到期后会不会在上网追逃
      取保候审到期后会不会在上网追逃对于犯罪情节不是特别严重、且不会造成社会伤害的犯罪嫌疑人，在被逮捕后可以通过取保候审，在监狱外随传随到就行。但是取保候审只有一定的期限，到期后嫌疑犯没有去报到，取保候审到期后会不会在上网追逃呢?下面我们为您作简单......