光伏发电购销合同范本是怎样的？怎么写光伏发电购销合同？
  
  光伏发电是一种新型清洁无污染的发电方式。常规能源终究有耗尽的一天，而且我国的一次能源储量远远低于世界的平均水平。所以像光伏发电这种可再生能源急需开发。但是您知道光伏发电购销合同怎么写吗?下面我们就为您整理了一篇光伏发电购销合同范本。
  
  光伏发电购销合同范本
  
  根据《民法典》要求，为了确保光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，达成以下合同条款：
  
  
  1、甲方要求：
  
  a、使用地域： 甲方公司厂房屋顶 ，年均日光照时间：2000 小时;
  
  b、 乙方经过对甲方安装现场实际勘测，科学合理的制订光伏电站安装方式及容量，确定项目方案。
  
  c、乙方配合对光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家补贴。
  
  d、 提供项目基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的项目基础资料。
  
  2、 乙方同意向甲方出售太阳能光伏系统，用于 企业光伏屋顶发电
  
  a、乙方有义务按照发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范规定的设计深度开展工程设计，并对其设计的工艺技术和(或)建筑功能，及工程的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间负责。因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由乙方承担。
  
  项目建设;乙方负责合同产品的安装、调试工作，由甲方提供便利、友好配合;
  
  b、甲方的光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明,法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证明和房产证明;
  
  3、甲方可以自行管理光伏电站，也可以有偿委托乙方管理其电站，需要签署甲乙双方光伏电站管理协议。
  
  4、 工程期限：自甲方支付乙方工程前期预付款起至 个工作日止;
  
  本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。乙方协助甲方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外
  
  5、 付款方式：
  
  按合同要求分期付款：
  
  (a) 在本合同生效后个工作日内，甲方应支付乙方前期预付款(大
  
  写) 元;
  
  (b) 在供货前 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。
  
  (c) 在到货后 个工作日内，甲方应支付乙方工程款(大写) 元。
  
  (d) 在约定的质保期结束后 个工作日内，甲方应支付乙方剩余
  
  质保金(大写) 元。罚款总额不超过质保金总额。
  
  6、 质量保证：
  
  乙方所提供的合同产品整体质量保证期限依法为 年，其中：光伏组件质量保证期为： 年;支架质量保证期为： 年;汇流箱质量保证期为：年;并网逆变器质量保证期为： 年;工程供货及安装均参照符合国家有关标准，如甲方有特殊要求，经甲、乙双方商议另行约定作为附件，与本合同具备同样的法律效力。
  
  7、 售后服务：
  
  质保期内，乙方要在甲方告知后的第一时间内赶赴合同产品质量问题现场进行免费售后服务，乙方为甲方提供终身有偿维护，质保期内，甲方享有配件及工时的免费服务。
  
  8、违约责任
  
  在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的5%。如有未尽事宜，甲乙双方本
  
  着友好协商的原则处理，补充商榷协议。
  
  9、不可抗力：应按相关法律规定解决。
  
  10、甲、乙双方如有争议，应通过双方友好协商解决，如果不能解决，应提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或诉至乙方所在地法院裁判; 本合同一经甲乙双方签字或盖章，即时生效。 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份
  
  甲方(加盖公章)： 委托人： 地址： 电话： 签约日期：
  
  乙方(加盖公章)： 委托人：
  
  地址： 电话： 签约日期：
  
  《民法典》（2021.1.1生效）第五百九十五条 【买卖合同定义】买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。
  
  第五百九十六条 【买卖合同条款】买卖合同的内容一般包括标的物的名称、数量、质量、价款、履行期限、履行地点和方式、包装方式、检验标准和方法、结算方式、合同使用的文字及其效力等条款。
  
  以上就是我们为您整理的光伏发电购销合同范本。光伏发电这种可再生能源的运用方式在一次能源紧缺的今天必将大行其道。各个国家也在积极的研究更多的新能源、清洁能源的运用方式，开发新能源已经成为了一种趋势。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·合同补充协议格式是怎样的？
      合同补充协议格式是怎样的？在合同拟写完后，我们发现其中还有需要补充的地方，这时我们就需要合同补充协议来将我们需要的信息补充到合同中，在合同补充协议的......

·合同违约金过高的标准是什么
      合同违约金过高的标准是什么合同中约定的违约金条款属于违约责任条款，是对违约责任的承担方式之一。不过，在确定违约金数额时应当合理，不得过高。在实际中，合......

·撤销权在什么情形下消灭
      按照合同法规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：第一，具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权；第二，具有撤销权的当事人......

·赠与合同律师见证笔录是怎样的
      赠与合同律师见证笔录是怎样的谈话时间：　　年　　月　　日　　时　　分至　　时　　分谈话地点：事　　由：被谈话人：　　　　　　　谈话人(承办律师)......

·国家赔偿司法解释二
      《国家赔偿司法解释二》的规定一、根据《中华人民共和国国家赔偿法》(以下简称赔偿法)第十七条第(二)项、第(三)项的规定，依照刑法第十四条、第十五条规定不负刑事责任的人和依照刑事诉讼法第十五条规定不追究刑事责任的人被羁押，国家不承担赔偿责任。但是对......

·广州买房需要社保吗，有哪些内容
      一线城市广州的房价居高不下，房子是现在热门的话题，很多人热衷于买房，但是在广州买房子也是有许多限制条件的。对于非广州籍的朋友来说，买房的条件更为严格，那么在广州买房需要社保吗？下面我们将带来相关的内容介绍。《广州市人民政府办公厅关于进一步......

·现在公民买房子不是一定要凑够了全款之后才能购买的，根据相关政
      现在公民买房子不是一定要凑够了全款之后才能购买的，根据相关政策的规定，其实可以通过按揭方式来购房，但此时也要求购房者自己支付了首付款，就剩余的房款向银行申请按揭贷款。那此时买房子首付最低要多少钱呢?下面就让我们来为你解答疑惑吧。一、买房子首付......

·临沂工伤鉴定去哪里鉴定？
      工作性质不同，危险性也不一样，目前，有许多人想知道临沂工伤鉴定去哪里这个问题，对于我们大多数普通人来说，我们通过自己辛苦的劳动付出和汗水来获取报酬，一旦因为意外不小心受伤，将会是一笔巨大的经济开支，因此这时候申报工伤鉴定对于我们来说是非常重......

·建设工程勘察设计合同
      委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）　　承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。　　第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详......

·最新云南省文山州砚山县征地统一年产值补偿标准
      最新云南省文山州砚山县征地统一年产值补偿标准　　云南省国土资源厅批准《昆明市征地补偿标准（修订）》，各市政府下发相应的征地补偿标准，并确定时间开始执行。爱土拆迁律师团将云南省文山州砚山县最新征地补偿标准分享给您：　　云南省楚文山州砚山县......

·房地产开发商投资公司融资方式有哪些
      房地产开发商投资公司融资方式有哪些？一、房地产开发商投资公司融资方式有哪些1、银行贷款：在我国，房地产项目的开发对银行贷款具有高度的依赖性，一直以来银行贷款都是房地产开发企业主要的融资途径。据保守估计，房地产开发资金中约有50%以上来源于银行贷......

·涉外结婚的程序
      中国公民同外国人在中国境内自愿结婚的，男女双方当事人必须共同到中国公民一方户口所在地的省、自治区、直辖市人民政府指定的婚姻登记机关申请登记。结婚当事人须持的证件：1、中国公民应持下列证件：本人的户籍证明；本人户口所在地的县级人民政府或工......

江苏 顾小东律师

副主任 法学学士

18013892489

江苏 赵洋洋律师

副主任律师 执业12年

14751692778

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

上海 罗东升律师

主任律师

18516500148

⊙相关内容
·南京讨债公司
    讨债公司合法吗？能够委托南京要债公司追债吗？南京债权债务律师权威说法：......

·天津李玉更律师谈--如何替企业成功索赔。
      天津李玉更律师谈--如何替企业成功索赔。2015年元旦刚过，位于外省某出......

·《中华人民共和国专利法实施细则》中关于送达的规定
      《中华人民共和国专利法实施细则》第五条规定了申请人邮寄专利申请文件的起算日期和国务院专利行政部门邮寄送达的时间规定：一、申请人邮寄专利申请文件的起算日期的规定：1、以寄出的邮戳为递交日；2、邮戳不清晰的，除当事人能够提出证明外，以国务院专利......

·离婚独自抚养孩子另一方抚养费如何支付？
      我们知道，夫妻双方可能会因为感情破裂，最后通过离婚的方式来解决双方之间的感情问题，但是对于有孩子的家庭，他们不仅要面临着分割财产的问题，还要面临孩子抚养权的归属问题，孩子的抚养权，法院在审判时，通常都是考虑双方，哪一个更适合孩子成长。那么离......

·公司并购重组有什么价值
      公司并购重组有什么价值一、公司并购重组的价值企业并购即企业之间的兼并与收购行为，是企业法人在平等自愿、等价有偿的基础上，以一定的经济方式取得其他法人产权的行为，是企业进行资本运作和经营的一种主要形式。公司并购重组主要有以下价值：(一)获取......