垫资建筑工程合同怎么写？有哪些_法律知识

    垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？

  垫资建筑工程合同

  甲方： (以下简称甲方)

  　　乙方： (以下简称乙方)

  　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

  　　一、工程名称：

  　　二、工程地点：

  　　三、工程项目：总建筑面积约平方米( 栋楼)。

  　　四、进场时间：定于年月底前(以进场通知书为准)。

  　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

  　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

  　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

  　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

  　　九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。

  　　十、结算方式和计价标准：

  　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

  　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

  　　4、施工措施费按取费标准的60%计算;

  　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

  　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

  　　十一、付款办式：

  　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

  　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

  　　十二、协议履约金的支付与返还

  　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金??? 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

  　　十三、甲方责任及义务

  　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

  　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

  　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  　　十四、乙方责任及义务

  　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

  　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

  　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

  　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

  　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

  　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

  　　十五、违约责任

  　　(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

  　　(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  　　(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

  　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  　　甲方：

  　　乙方：

  　　法定代表人：

  　　法定代表人：

  　　地址：

  　　地址：

  　　日期：

  由此可见，小小的垫资建筑工程合同却不容忽视。一份垫资建筑工程合同，真可谓是“麻雀虽小，五脏俱全”。在合同中，不仅规定了工程的具体情况和付款方式，也明确规定了甲、乙双方的责任和义务。只有这样，才能保证建筑工程的有效顺利进行，也有利于保证垫资建筑工程合同的顺利履行。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动合同是劳动者工作的保障和心理上的安慰，也是劳动者维护自身
      劳动合同是劳动者工作的保障和心理上的安慰，也是劳动者维护自身合法权益的重要法律依据。目前，我国劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成......

·工程承包合伙协议书范本是怎样的
      工程承包合伙协议书范本是怎样的我们都知道，在一些大型工程的建设中，承包方往往不仅局限于一家公司，通常都是由几家公司合伙进行承包。因此，订立一份格式规......

·职工工伤认定决定书哪里取？
      职工作业时可能会发生意外，职工工伤认定需要经过一系列复杂的程序和过程，每一个环节都要经过相关部门之手，也就是说各个环节有专门负责的机构，不能随意去一个......

·提供劳务者的选择权与接受劳务方的追偿权
      提供劳务者在从事劳务活动中因劳务关系以外第三人遭受人身损害的，产生两种赔偿请求权。一种是基于劳务关系而产生的接受劳务方赔偿请求权，另一种是第三人侵权行......

·哪些情况下不能授予专利权
      哪些情况下不能授予专利权想要获得专利权则就需要向专利局提出申请，同时还要提交相应的材料。在专利局经过审查的之后，才会决定是否会授予专利权。实践中，也有一些情况下是明确规定不能授予专利的。那到底哪些情况下不授予专利权呢？我们马上为你做详细解答......

·合伙协议条款法律风险
      合伙协议内容丰富，需要注意的法律问题也很多，协议制定的不够周祥，必然为合伙企业将来的运作留下法律风险。（1）合伙财产条款的法律风险合伙出资形式多样，可以以货币、实物、土地使用权、知识产权、其他财产权利及劳务出资，各种出资形式所产生的财产权......

·公司债券发行费用多少？
      公司债券发行费用多少？在我们进行发行公司债券的时候，是会给公司带来一定的积极的作用的，但是，我们在进行发行的时候，是需要一定的成本的，也是有一定的风险的。那么，公司债券发行费用多少如何计算呢?公司债券发行的条件有哪些呢?下面，我们会为您带来......

·如何认定开发商完成交房
      大部分购房者与开发商签订购合同后，会选择等待开发商完成交房通知，至于开发商交付的房屋合不合格他们不清楚，也不知道如何认定开发商完成交房，这对自己的权益保护是极为不利的。接下来，就让我们为你做详细解答。一、如何认定开发商完成交房房地产开发......

·一方想离婚应该去哪里起诉
      在一方想要离婚，但另一方不同意的情况下，显然就不能通过协议的方式解除婚姻关系了。这种情况下，想要离婚的一方可以向法院提起离婚诉讼，通过法官的判决也是可以达到离婚目的的。那此时离婚应该去哪里起诉呢？详细内容请在下文中进行了解。一、一方想离婚应......

·取保候审及其适用条件和程序
      刑事诉讼中取保候审，是指人民法院、人民检察院和公安机关责令犯罪嫌疑人、被告人提供保证人或者交纳保证金，由保证人担保被保证人不逃避或妨碍侦查、起诉和审判，并随传随到的一种强制方法。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属聘请的律师都有......

·精神损害抚慰金
      确定精神损害赔偿金的原则，是法官自由酌量原则，以及区加别对待原则，适当限制原则。在这些原则的指导下，计算赔偿数额的方法是：    　　一是概算规则。对于纯精神利益损害的赔偿和精神痛苦的慰抚金赔偿算定，适用概算规则。法官将案......

·包庇毒品犯罪分子罪
      一、概念及其构成包庇毒品犯罪分子罪，是指明知是走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子，而向司法机关作假证明掩盖其罪行，或者帮助其毁灭罪证，以使其逃避法律的制裁的行为。（一）客体要件本罪侵犯的客体是司法机关同毒品犯罪分子作斗争的正常活动。包庇......

浙江李力律师

副主任律师法学硕士执业12年

法学学士执业7年

执业20年

双学士执业21年

副主任执业15年

副主任法学学士

⊙相关内容
·江宁工伤律师
南京市江宁区工伤律师为当事人解决劳动工伤、劳动合同、劳动仲裁及工伤赔偿、工伤事故......

·交通肇事逃逸-一人死亡-酒驾成功缓刑案例
      【辩护人】辩护人文中武，重庆宸沛律师事务所律师。辩护人龙朝斌，重庆......

·如何认定交通逃逸后自首的行为
      我们发现很多交通肇事者惧怕承担法律责任，因此在事故发生之后选择了逃逸，这样的行为在我国是很严重的，并且也会造成更为严重的损害结果，但之后肇事者又去司法部门自首。对这种交通逃逸后自首的行为要如何做出认定才好?我们为你做详细解答。一、如何认定交......

·支付双倍工资的范围是怎样的
      若有人问支付双倍工资的范围，其实也就是指在什么情况下用人单位应当支付给劳动者双倍工资。需要注意，劳动者在向单位主张双倍工资的时候，若不符合规定的情形，那么此时肯定是不会得到支持的。那究竟支付双倍工资的范围是怎样的呢？我们马上为你做详细解答。......

·商品房买卖合同定金的处理
      1.因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同，应当按照法律关于定金的规定处理。　　(1)“因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同”的情形分析。　　出卖人具备订立房屋买卖合同的条件而不订立，能否判决当事人订立房屋买卖合同?......