建筑工程劳务承包合同书目前建筑工程劳务承包过程中存在不少_法律知识

    建筑工程劳务承包合同书

  目前建筑工程劳务承包过程中存在不少用工乱象，工程款也不按时发放，为了更好的约束建筑工程劳务承包活动，发包方与承包方需要签订相关的合同。对于建筑工程劳务承包合同书怎么写呢?接下来，我们为您整理了相关资料。

  建筑工程劳务承包合同书

  发包方： (以下简称甲方)

  承包方： (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商，甲方同意将所承包的工程楼所有的模板制作，安装人工费分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，订立本合同。

  第一款：工程概况

  1、工程名称：

  2、工程地点：

  3、结构类型：框剪结构

  4、合同工期：按总包方的要求确定。

  第二款：承包范围

  施工图纸上所有的模板的制作、安装、人工及大型裁板机及小型电锯和钉子、铁丝，具体包括以下内容：

  1、模板现场内制作、安装、拆除的所有工序和所有机械，圆盘锯不能上楼。

  2、场内地面和楼层的全部模板、架料及所有配件的运转、模板拆除(包括二装支模的拆出，但费用另计)后楼层间的上下传递，每层刷一道隔离剂。

  3、清理模内杂物，拆模后清理模板、架管、扣件、蝴蝶卡，对拉杆并堆放到指定地点。

  4、协助工长抄平放线，每次不得少于2人，安放预埋件，预留空洞及插筋，混泥土浇注时的值守看模。

  5、柱、墙的定位，钢筋焊接内撑的安装。

  6、如天棚不能达到相应的刮腻子条件，剔打由乙方负责。第三款：承包价款

  7、本工程模板分项部分的承包单价为按图纸、会审记要及设计变更计算出的模板接触面积计算，如造成乙方返工由甲方补标面积或时工补贴。地下室模板按模板接触面积以计算。 3.2+0.00以上按模板接触面积计算。

  第四款：质量要求

  1、乙方必须按照国家和地方现行的《模板工程施工及验收规范》进行施工，保证此工程剪力墙不抹灰。如果因乙方原因达不到剪力墙不抹灰的标准，所有的人工费、材料费由乙方全部承担。

  2、如果因乙方质量多次达不到要求，且屡教不改，并导致总包单位要求更换班组，甲方有权单方面解除合同。乙方应在甲方解除合同通知后三天内无条件退场。乙方退场后甲方将对乙方的产品进行质量检查和工程量核算，检查合格付已完工的60%，余款六个月付清。

  第五款：工程工期

  1、乙方必须按照总包方劳务项目部的工期安排组织劳动力，并按时完成承包范围内的工作。

  2、如乙方在施工过程中不能达到甲方的工期要求，且经甲方多次要求增加劳动力未果，甲方有权抽调其他班组参与施工，该班组与甲方直接结算，结算费用从乙方的工程款中扣出，结算单价是乙方承包价的1.2倍，如拖延工期达到48小时，班组无条件付给劳务公司租赁费和管理费。

  3、如果因乙方原因不能按时完工并影响工期，甲方有权依照总包方的处罚规定对乙方进行处罚，且有权不退还保证金。如因材料原因造成工期延后，乙方可要求甲方相应顺延工期。

  第六款：安全施工

  1、乙方进场时必须协助甲方对其工作人员进行上岗安全培训并填写三级教育卡。

  2、上班时间必须戴安全帽，高空作业必须系挂好安全带。

  3、乙方必须按照施工安全操作规程的要求足额、保质的配给工作人员劳动保护用品，并接受劳务项目部的检查。

  4、如因乙方工作人员自身原因(违章操作或未配备相应的防护措施、物品等)造成自身或他人伤、亡、残的所有一切费用由乙方自行负责处理。

  5、轻伤事件3000.00元以内班组自行负责处理并承担。

  第七款：文明施工

  1、乙方必须按照甲方的要求组织文明施工，做好木工施工范围内的场地清理、材料堆码，必须做到工完场清。

  2、工作人员不得在施工现场打架斗殴，(打架每次双方各罚5000元)，不得酒后上班，寝室每天必须清理打扫干净。

  3、班组长及工人要服从甲方安排，如乙方乙方违反文明施工规定的，按甲方与总包方的协议进行处罚。

  4、乙方应积极配合相关部门定期或不定期的文明施工检查，如文明施工检查不合格造成的罚款由班组承担。

  第八款：甲方责任

  1、指定为本工程驻工地负责人(联系电话： )，对工程质量、进度、成本、安全、文明施工进行指导、监督和检查，并负责验收、变更和工程量审核等工作。

  2、配合总包方将施工所用的水、电线路接至施工现场内。

  3、按合同的约定向乙方支付工程款。

  4、负责协调同总包单位和其他有关单位的关系。

  第九款：乙方责任

  1、指定为本工地的现场代表(联系电话： )，负责模板工作劳动力组织和模板工程的质量、进度、材料租赁、安全文明进行严格的控制，并做好施工现场的各种协调工作。

  2、按照合同约定的质量和工期要求完成所承揽的工程。

  3、接受甲方及总包单位对整个工程的统一部署和管理，遵守甲方和总包方的所有管理制度，配合其他专业及相关交叉施工

  4、对工作范围内的安全负责，并承担因安全事故而产生的全部费用。

  5、严格按施工图纸、会审记要、设计变更、施工规范、安全操作规程的要求施工，做好各项质量验收记录。

  6、下道工序施工前，负责对所做工作的成品保护。

  第十款：付款方式

  1、工程+0.00以上二层砼浇筑完后按所做工程量的工程款 %支付，其余付款与甲方与施工单位签定的主合同为准(每月工程量所涉及工程款 %支付)，主体封顶后15个工作日内支付所做全部工程款的 %。

  2、工程余款内外抹灰全部完工，经甲方验收合格40天内支付。第十一款：如因甲方原因停工，乙方工人车旅费及相应的人工费均由甲方负责。

  第十二款：解决争议：

  发生争议由甲方双方协商解决，如协商解决不能达成一致，可委托仲裁机构调解，调解不成则可申请法院裁决。

  第十三款：未尽事宜由甲、乙双方共同协商解决。

  第十四款：本合同经甲乙双方签字盖章生效，合同一式四份共五页。甲乙双方各执两份。

  甲方：

  甲方代表：身份证号码：

  乙方：

  乙方代表：身份证号码：

  年月日

  以上就是我们为您整理的关于建筑工程劳务承包的相关内容，对于建筑工程劳务承包是一种涉及大量资金量的活动，所以在建筑工程劳务承包过程中，一定要签订相应的合同，在合同中落实重要的事项，保障合法权益。如果您还有相关不明白的问题

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·在南京工伤鉴定的申请需要什么材料？
      工伤鉴定属于工伤认定中的一种，但是和工伤认定之间是有一定的差别的。当员工发生工伤的时候，首先应该先进行积极的治疗，等到生命没有危险之后要在法律规定的时......

·屋面防水工程质量问题及预防措施对于房屋的建筑来说屋面的防
      屋面防水工程质量问题及预防措施对于房屋的建筑来说屋面的防水工程建设十分重要。但是现在的一些施工方的建造质量并不过关，没多久屋子就开始漏水，严重影响了......

·主动离职怎么申请领取失业金1.公司在解除劳动合同
      主动离职怎么申请领取失业金1.公司在解除劳动合同之日前15日内出面派员到各失业保险交纳地的社保局办理失业报备;2.社保局规定个人缴纳失业保险金超过一年以上并满......

·收回工程欠款的途径有几种
      收回工程欠款的途径有几种在建筑行业中，由于建设工程的投资都比较大，工程欠款也就难免会发生。在发生工程欠款后，债权方的企业就要考虑收回欠款的问题。具体来......

·请问离婚财产怎么分？财产分割时要注意哪些问题？
      夫妻双方在共同生活期间会产生共同财产，这部分财产夫妻双方有均等的分配权利，在离婚时，这部分共同财产要由夫妻双方一同分割。实践中夫妻离婚由于财产分割引发了不少的纠纷，那?请问离婚财产怎么分?我们将针对以上问题在下文中为您详细说明。一、离婚财产怎......

·模板工程质量保证措施有哪些
      模板工程质量保证措施有哪些？一项建筑工程最看重的就是它的质量，如果质量不符合标准，就需要立即整改，否则就会留下安全隐患。模板工程是建筑的基础工程，也有相应的质量标准，所以我们制定了模板工程质量保证措施，不仅可以提高施工水平，还可以保证整个......

·能否申请上级法院指定管辖权？
      赋予起诉人就自己起诉的案件申请上级法院指定管辖权。上级法院在接到申请后一定期间内应当作出明确的答复。主要理由如下：管辖争议不仅发生在法院之间，而且可能发生在法院与起诉人之间。①是法院之间的消极管辖争议，置起诉人的利益于不顾，起诉人与发生消极......

·子女探视权能带走孩子的法律依据是什么?
      子女探视权能带走孩子的法律依据是什么?根据对探视方式的约定，可以暂时带走。比如平时跟母亲，周末跟父亲。但是不可以一直带走，也不可以违背对探视方式的约定，私自将小孩带走，私自接走孩子也是违法行为。违反探视权，可以协商、调解、起诉，不能私自做出侵......

·成立抢夺罪未遂要判几年
      成立抢夺罪未遂要判几年根据被抢夺物品的价值决定，即使抢夺未遂，依然要追究法律责任。被抢夺的物品价值满足抢夺罪立案标准的，应根据《刑法》第二百六十七条规定，对犯罪嫌疑人定罪量刑。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问......

·上市前三年审计期间可以变更原始股东吗？
      上市前三年审计期间可以变更原始股东吗？一、上市前三年审计期间可以变更原始股东吗?上市前三年审计期间可以变更原始股东，核过程中原则上不得发生股权变动，除非有正当理由，如继承、判决等;在审企业，如果出现增资引入新股东，或出现股东(不论大股东还......

·劳动合同法违法解除劳动合同怀孕怎么办
      劳动合同关系到每个劳动者的合法权益，用人单位可能会根据各项条件解约，孕后可能会面临的解约风险更重。下面我们就为您总结归纳一下劳动合同违法解除劳动合同怀孕方面的问题，希望可以对您了解劳动合同解除时怀孕的处理有所帮助。一、违法解除怀孕员工劳动......

·误工费属于保险公司承担保险责任的范围之内
      误工费属于保险公司承担保险责任的范围之内，但保险公司承担误工费，受害方必须要有证据证明。误工费的计算标准：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的，误工时间可以计......