找律师网
工期索赔费用索赔的关系是什么?

首页>>法律知识

    工期索赔费用索赔的关系是什么?
  
  在工程项目建设过程中,承包方无法按时交付时,业主对承包方最主要的索赔方式就是工期索赔和费用索赔。那么工期索赔费用索赔的关系是什么?工期索赔的计算方式有哪几种?我们就此整理了有关工程索赔方面的法律知识,下面我们一起学习一下。
  
  一、工期索赔费用索赔的关系是什么?
  
  两者是相对不同主体来说的,承包商一般都是工期索赔,而业主则是费用索赔。两者都是合同在进行的一种附加条件。
  
  费用索赔是承包单位在由于外界干扰事件的影响使自身工程成本增加而蒙受经济损失的情况下,按照合同规定提出的要求补偿损失的要求。
  
  工期索赔是在工程施工中,常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行,使预定的施工不能顺利进行,使预定的施工计划受到干扰,造成工期延长,这样,对合同双方都会造成损失。
  
  二、施工单位提出工期索赔的目的是什么?
  
  1、免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任,使自己不支付或尽可能不支付工期延长的罚款;
  
  2、进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
  
  三、对已经产生的工期延长,建设单位一般采用两种解决办法
  
  1、不采取加速措施,工程仍按原方案和计划实施,但将合同期顺延;
  
  2、施工单位采取加速措施,以全部或部分弥补已经损失的工期。
  
  如果工期延缓责任不是由施工单位造成,而建设单位已认可施工单位工期索赔,则施工单位还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
  
  四、工期索赔的计算方法有哪些?
  
  1、网络分析法是利用进度计划的网络图,分析其关键线路。如果延误的工作为关键工作,则延误的时间为索赔的工期;如果延误的工作为非关键工作,当该工作由于延误超过时限制而成为关键时,可以索赔延误时间与时差的差值;若该工作延误后仍为非关键工作,则不存在工期索赔问题。可以看出,网络分析要求承包商切实使用网络技术进行进度控制,才能依据网络计划提出工期索赔。按照网络分析得出的工期索赔值是科学合理的,容易得到认可。
  
  2、比例计算法简单方便,但有时不符合实际情况,比例计算法不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔。
  
  《民法典》第五百七十七条 【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任
  
  综上所述,工期索赔一般是针对承包商而言,而费用索赔通常是针对业主。工期索赔费用索赔都是合同进行过程中的一种附加条件。其中工期索赔的计算方式主要包括比例计算法和网络图分析法,您要根据实际情况选择适合的计算方式。

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·建筑工程造价管理条例的规定有哪些
      建筑工程造价管理条例的规定有哪些?找专长律师:公司经营律师合同事务律师损害赔偿律师婚姻家庭律师劳动工伤律师工程造价管理是项目的核心工作,是项目......


·劳动合同法临时工规定
      劳动合同法临时工规定第一章总则第一条为加强公司用工的统一管理,满足公司生产、经营、管理工作不均衡的用人需要,保障公司和临时工的合法权益,特制定本......


·劳动者讨薪时如何收集证据
      劳动者在通过法律途径维护自己权益时必须提供证明自己主张或案件事实的证据,常见的三类证据:    1、劳动者来源于用人单位的证据 ......


·民事诉讼法司法解释关于个体工商户的规定
      民事诉讼法司法解释关于个体工商户的规定根据我国现行民事法律的规定,从事个体工商经营的餐馆等,在依法进行登记时,是可以起字号的,公司登记机关在办理登记......


·诉讼离婚要些什么证件材料
      夫妻中的任何一方都是有权向法院提起离婚诉讼的,至于法院是否受理案件,就要看实际情况是否符合规定的条件了。这里也会要求当事人起诉离婚的时候同时提供相应的证件材料,具体诉讼离婚要些什么证件呢?下文中我们为你做详细解答。一、诉讼离婚要些什么证件材......


·私分国有资产罪裁判文书
      我国法律明确规定,私分国有资产是要构成犯罪的,这个时候,法官往往会根据公诉人和律师在法庭上辩论的结果撰写一份裁判文书,以此表明对犯罪嫌疑人的处罚。下面,我们为您介绍了一篇私分国有资产罪裁判文书,供您做一个参考。私分国有资产罪裁判文书公诉......


·哪些案件由海事人民法院管辖?
      最高人民法院于1989年确定海事法院受理我国法人、公民之间,我国法人、公民与外国或者地区法人、公民之间,外国法人或者地区法人、公民之间的下列案件:1.海事侵权纠纷案件,包括:(1)船舶碰撞损害赔偿案件,其中包括浪损等间接碰撞的损害赔偿案件......


·二手车转让要什么证件
      二手车转让要什么证件一、二手车转让要什么证件1、机动车辆登记证书2、行驶证3、附加税证4、养路费凭证5、保险单6、机动车辆技术状况证书二、二手车买卖注意事项:二手车身份要核实在买车的时候,身份证、车辆原始发货票、车辆购置附加费(税)证......


·劳动合同条款的法律运用
      设定劳动合同条款时应注意条款齐备、用语明确规范等方面的要求。合同条款包括必备条款和商定条款,前者包括劳动合同的期限、工作内容、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止的条件、违反劳动合同的责任;后者包括试用期、商业秘密条款等。以......


·国际申请对说明书、权利要求书、附图的要求
      国际申请在进入中国国家阶段手续时,申请人递交的国际申请专利说明书、权利要求书、附图还应当满足下列要求:一、申请人发现递交的专利说明书、权利要求书或者附图中的中文译文存在错误,可以在下列规定期限内依照原始国际申请文件申请改正:1、在国务院专利......


·商标专用权质押登记申请书
      商标专用权质押登记申请书商标专用权质押指商标的所有权人以商标专有权向债权人作担保,债务人不履行债务的时候,债权人可以依法处理商标专用权,从而实现债权。那么,我们为您推荐一篇商标专用权质押登记申请书,希望对您有所帮助。(1)商标专用权质押登......


·什么工作可以有五险一金,五险一金有哪些?
      现实的生活中其实很多的公司和企业为了能够留住和招收更多的员工一般都会按照国家的法律规定为他们购买和办理社会保险,但是实际上不是每一家个用人单位都会给自己的员工办理五险一金的,那么什么工作可以有五险一金呢,五险一金包括哪些?一、什么工作可以有......



江苏 姜春律师
副主任 执业15年
18921344401

山东 范志强律师
执业20年
13065042504

江苏 姜舂律师
副主任律师 执业15年
18921344401

上海 邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

安徽 王庆磊律师
副主任 法学学士 
18056899334
⊙相关内容
·南京维权律师
    南京维权律师维护公民合法权益,为您解决消费维权、工伤事故赔偿、商标专利侵权赔偿、......


·舟山市开通看守所远程视频提审系统
      舟山地区市县隔海,岛际交通主要依靠船舶,受天气制约明显,以往遇到需要出......


·临时租车协议书怎么样写的?
      临时租车协议书怎么样写的?一、汽车租赁概述汽车租赁业被称为交通运输服务行,它因为无须办理保险、无须年检维修、车型可随意更换等优点,以租车代替买车来控制企业成本,这种在外企中十分流行的管理方式,正慢慢受到国内企事业单位和个人用户的青睐。汽......


·走私犯罪和走私行为的区别
      根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国海关法》的有关规定,走私犯罪和走私行为的界限主要体现在以下几个方面:    (一)以偷逃税额或者走私货物、物品的数量作为划分走私犯罪和走私行为的界限。   ......


·如何确定商标权人,商标权人有哪些
      如何确定商标权人,商标权人有哪些您知道实践中该如何确定商标权人吗?换言之,就是商标权的主体有哪些人,谁可以成为商标权人?,只有成为了商标权人,才能对商标行使相应的权利。下面,就让我们来告诉您如何确定商标权人吧。一、如何确定商标权人根据现行《中......


有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·南京市看守所委托律师会见,亲戚的孩子卖假货被拘留了,如何办理
·劳动合同的签订
·信用卡透支无能力还款会怎样?
·网贷2400逾期三天,罚20这算怎么回事
·老公出轨,我要离婚,不问家里给小三钱,我有哪些权益?
·没有分到土地的人应不应该以土地共有人身份写在土地确权证上?
·欠钱不还怎么办?工艺美术同事问?
·两人无感情了,对方多次无故殴打女方,也不肯去离婚签字,应该怎

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
找律师网www.da64.net