建筑工程劳务合同范本_法律知识

    建筑工程劳务合同

  发包人(全称)：以下简称(甲方)

  承包人(全称)：以下简称(乙方)

  遵循平等、自愿、诚实信用的原则，经双方洽商，甲方 ______承建______工程中相关分项工程发包人给乙方实施完成，为明确双方责、权、利的关系，双方协商一致，订立本合同。

  一、工程概况：

  1、施工地点：

  2、工程名称：

  3、建筑规模：

  4、结构类型：

  二、乙方承包工程范围：

  1、甲方向乙方提供经审查的设计施工图纸(除土石方工程、给、排水工程、电、气、暖工程、外墙保温、隔热工程、门窗工程、外墙漆、涂饰工程、阳台栏杆、楼梯栏杆、防水工程外)均由乙方组织人员完成。

  2、本工程所需用的机械设备，除塔吊、龙门吊、搅拌机由甲方提供外，其余机械均由乙方自备。

  3、本工程建筑材料的提供:所有建筑材料(如：钢材、水泥、砼、砖、砂子、石子等材料)均由甲方提供。

  4、本工程所使用的周、辅助材料(除乙方钢筋工需用的绑扎丝、切割片、焊条、焊剂和架模工所需的铁丝、钉子外)其余均由甲方提供。

  三、工程工期要求：

  从 ____年___月 ____日至___年 ___月 ___日完工，总工期日历天：_____天，乙方开工前十日内，乙方向甲方提供总进度计划，每月提供月进度计划和每月完成情况报表，乙方按进度计划组织施工，满足甲方的总工期要求，当甲方原因(除人力不可抗力的自然灾害)影响工期或停工待料时，工期相应顺延，超过7天时，按现场实有人数每人每天 ____ 元补偿给乙方工人生活费。

  四、质量要求：

  1、质量要求：合格。质量标准：按工程所在地现行施工规范和验收标准。

  2、若乙方出现不合格产品时。应返工重做，造成甲方材料损失费用按成本价2倍计算赔付。此赔付由甲方直接在本月的劳务工资中扣除。

  3、乙方在施工过程中若出现材料浪费，按成本价3倍计算赔付，若出现工地材料偷盗变卖等情况，经发现后按原价10倍处罚，情节严重时移交公安机关处理。

  五、安全责任：

  1、乙方在施工过程中严格按照本工种的安全操作规程和安全技术交底进行施工作业，做到不蛮干、不冒险、不违章。

  2、乙方根据现场情况，按照JGJ59-2011的检查标准，准时、有效、搭设可靠的安全防护设施。

  3、乙方不得聘用不宜从事建筑行业或患有病的人员以及国家规定的人员进场施工作业。

  4、乙方在施工过程中若出现伤、残、亡等事故，除由保险公司赔偿金额外，其差额由甲、乙双方均等承担。

  5、乙方施工人员的住宿、食堂及临设由甲方提供，伙食、炊事工作由乙方自行安排，费用由乙方承担。

  6、乙方必须派一名专职安全管理人员进行监督管理，确保施工现场安全隐患控制在萌芽状态。

  六、保险约定：

  乙方进场人员必须全额办理民工人身保险和意外保险，保险费由甲、乙双方各承担总保险费的50%。

  七、劳务单价及计算方法：

  1、劳务工资单价：按建筑面积计算：________平方米。大写：_____平方米计价。(此价中不含税)

  注：若不适用塔吊施工，由甲方向乙方每平方米补 __________元作为乙方的二次搬运费。

  2、建筑面积计算约定：双方约定按现行定额〔2009〕建筑工程建筑面积计算规范进行计算，确定建筑面积，若因设计变更和业主要求出现工程增减时，费用该增则增，该减则减。

  八、保证金的约定：

  1、本合同签订进场15日内，乙方向甲方支付履约保证金：________元，大写_____ 。安全保证金：_______元，大写：________。质量保证金一个月内乙方向甲方支付 ______元，大写：________。总保证金：________ 元，大写：________。(各项保证金若甲方使用，按农村信用社贷款利率支付乙方资金利息，若双方监管则不计息)。

  2、保证金的退还方法：当该工程(五栋)基础施工完毕时，退还保证的30%，五栋主体封顶时退还总保证金的30%，五栋完工时(不待竣工验收)7日内退还40%。

  九、劳务工资的支付方法：

  1、该工程共为五栋，均设有负一层(地下层)，当乙方完成_________m2时，甲方向乙方支付完成工程量的80%的劳务进度工资，续后每月按完成工程量的80%甲方向乙方支付劳务工资。直至全面完工时，甲方向乙方支付总劳务工资的90%，当甲方与业主办完竣工结算时，一个月内甲方向乙方支付总劳务费用的97%，下余3%作为工程质量保修金，保修金一年后付清(不计息)，若逾期不支付按同期同类中国人民银行贷款利率3倍计息，且按月支付此资金利息。注：若属乙方责任出现维修，乙方不按时维修时，甲方有权组织人员维修，发生的费用在乙方保修金中扣除。

  2、若甲方未按合同约定支付乙方劳务工资超过7天时，乙方有权停止施工，因此造成乙方的直接经济损失由甲方全额承担。

  3、因甲方原因造成合同无法继续履行，由甲方按乙方完成工程量100%结付乙方劳务工资，方可终止合同。

  4、因乙方原因不能按时保质保量完成承包工作内容时，甲方向乙方发给通知7日内，应满足甲方的合理工期要求，逾期人员不足时，双方终止合同，按完成工程量的70%结清账务，乙方自动退场。同时履约保证金甲方不予退还。

  十、现场管理：

  1、工人进场前，由乙方向甲方提交人员花名册(包括：姓名、性别、年龄工种、身份证复印件、上岗证、婚姻状况、身体健康状况)等备案。

  2、工人进场需经过2-3天试用期，合格方可续用。

  3、甲方配合乙方对进场人员进行劳动纪律、法制、职业道德及甲方有关规章制度的教育。

  4、乙方未能提供月工资报表，甲方有权拒绝支付工程劳务费，由此造成损失由乙方承担。

  5、乙方派_________驻现场全权代表，负责日常管理，协调工作，落实现场及班组自身的管理制度，具体到位到人。

  6、乙方负责人定期到工地与甲方上级的主管领导检查该项目各班组生产进度、质量、安全等方面的情况。

  7、乙方班组人员不服从甲方管理人员指挥安排、检查、监督的，除警告乙方现场代表外，另罚款200元/人/次，情节严重的甲方可追加罚款。

  8、乙方与劳动者签订劳务合同，报甲方备案。

  9、乙方对该工程质量、进度、安全、文明施工及生活区管理制定的各项保证措施、管理细则报甲方备案。

  10、乙方未经甲方允许人员擅自撤离现场时，给甲方造成的停工损失，将乙方所交纳的履约保证金不予退还，同时按违约责任执行补偿。

  11、乙方人员不爱护现场成品、对已完成的产品不珍惜，人为损坏者，由甲方根据情况予以罚款。

  12、不爱护工地公共设施、劳动工具，损坏者处以原价三倍罚款。

  十一、违约责任;

  甲、乙双方任何单方违约，均按劳动合同总价的0.5%赔偿给守约方。

  十二、争议：

  若出现争议，双方协商解决，协商不成时，申请双方户籍所在地劳动委员会按合同约定仲裁，合同未明确的按相关法律、法规仲裁。

  十三、其他：

  1、未尽事宜双方协商解决。

  2、本合同一式四份，共___________页，双方签字、盖章、印指纹签订之日起生效，且具同等法律效力。

  十四、补充条款：

  发包人(公章)：承包人(公章)：

  负责人(签字)：负责人(签字)：

  身份证号码：身份证号码：

  家庭住址：家庭住址：

  联系电话：联系电话：

  资金账号：资金账号：

  以上是我们为您整理的建筑工程劳务合同范本，该合同范本考虑到了建筑施工中可能遇到的多个方面的问题，可谓比较全面。当然，不同地域的建筑工程项目会有不同的政策要求，一个范例不能包含完全。如果您想要了解更加全面的信息，可以咨询的相关律师。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工厂倒闭员工有钱赔吗
      工厂倒闭员工有钱赔吗工厂倒闭员工有钱赔吗：企业破产倒闭应当按劳动合同法规定支付工人经济补偿金，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月......

·15岁打工算是童工吗？
      由于种种原因，很多儿童青少年辍学出去打工，但是，其实我国法律和国务院均明确规定了禁止用人单位招聘童工。而且招聘童工的用人单位也会面临行政处罚和刑事处罚......

·工程承包中的风险控制有哪些
      工程承包中的风险控制有哪些？随着我国社会的发展，经济的进步。根据我们国家的发展需求开展有利于人民群众的工程项目，比如：水利、水坝、运河工程，公路和铁路......

·铁路工程质量评定等级是怎样的
      铁路工程质量评定等级是怎样的?近年来，我国加大了基础设施的建设力度，特别是铁路建设，取得了瞩目成就。铁路工程施工结束后，建设方会组织进行验收，只有通过......

·如何认定开发商完成交房
      大部分购房者与开发商签订购合同后，会选择等待开发商完成交房通知，至于开发商交付的房屋合不合格他们不清楚，也不知道如何认定开发商完成交房，这对自己的权益保护是极为不利的。接下来，就让我们为你做详细解答。一、如何认定开发商完成交房房地产开发......

·商品房买卖的欺诈行为都有哪些
      商品房买卖的欺诈行为都有哪些商品房本身的价值是很高的，伴随着房地产市场的日益升温，房价不断攀升，甚至有居高不下的趋势，商品房买卖过程中出卖方在巨大的经济利益刺激下，常常铤而走险，采用欺诈的手段攫取利益，购房者要小心防范。那么在商品房买卖中，......

·房屋土地使用年限新政的规定
      房屋土地使用年限新政的规定一、房屋土地使用年限政策规定《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第十二条土地使用权出让最高年限按下列用途确定：（1）居住用地七十年；（2）工业用地五十年；（3）教育、科技、文化、卫生、体育用地五十年；（4）......

·网络公证的法律风险
      在公证书处进行公证，所使用的是公证处的计算机，计算机在进行公证之前不为公证申请人所控制，因此无法预先在计算机中进行技术处理，如果在其他地点进行，将在诉讼中面临被否定公证书效力的可能。如何具体看待这个问题，应当从技术层面举例说明。一个网......

·客户欠货款不还怎么办追讨货款的时效是多久
      客户欠货款不还怎么办追讨货款的时效是多久一、客户欠货款不还怎么办？1、到法院起诉，如有约定管辖法院，到约定的法院起诉，如无约定管辖的法院要到被告所在地起诉。2、起诉要准备起诉状、证据资料，及原被告主体资料，原被告的主体资料为营业执照、组织机构......

·什么是不起诉
      不起诉是检察机关对刑事案件进行审查后，认为不具备起诉条件或不适宜提起公诉所作出的不将案件移送法院进行审判而终止诉讼的决定。对不起诉制度应把握四个要素：其一、不起诉是检察机关对刑事案件进行起诉审查后所采取的一种法律处置方式：其二、不起诉的根据......

·丈夫死了妻子回娘家儿子抚养权
      父母对孩子有抚养的义务，父母自然就拥有孩子的抚养权。日常生活中，我们经常会遇到孩子抚养权归属纠纷的案例，究其原因，是因为当事人对与抚养权相关的法律不熟悉导致的。那如果丈夫死了妻子回娘家儿子抚养权归谁?我们通过这个问题一起加深一下对抚养权的了解......

·强制拆迁的法律环节
      强制拆迁涉及被拆迁户的切身利益，是重大而严肃的执法活动，实施时应着重把握好下列法律环节：　　其一、先行告诫说服。“大兵压境”时，仍应由拆迁人、拆迁主管部门、基层组织和从事法律工作的人员对被拆迁户进行说服教育，讲清前因后果，说明利害关系，尽......