买卖房屋的过程中，我们是一定要签订买卖合同的，不管是商品房还_法律知识

    买卖房屋的过程中，我们是一定要签订买卖合同的，不管是商品房还是小产权房，都要签订，这样才能更好的保障我们的合法权益不受侵犯，在我们进行撰写合同的时候，也是有一定的要求的。那么，您知道北京小产权房合同在进行撰写的时候，都是有哪些格式和注意事项吗？下面，我们会为您带来一个范本，供您进行参考。
   北京小产权房合同范本
  出卖人(甲方)：________________村委会
  买受人(乙方)：______________________
  身份证号码：_______________________
  一、甲方自愿将位于________市________区________街道________小区拆迁安置房________栋________室的房屋(建筑面积________平方米)以人民币________元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币________元整需于________年____月____日前支付给甲方____________，余款分期按月支付，每月人民币为________元，需于____年____月至____年________月壹年内付清，每个月的支付期限为月底的最后一天。
  二、乙方支付甲方合同保证定金___万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿;如乙方反悔本合同，定金不退。
  三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。
  四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。
  五、本合同生效之日，甲方和村委会保证乙方享有居住权利和使用权并通电通水，甲方保证签订合同之前该房屋与任何个人和组织没有债务和利益纠纷，本合同签订后，甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》或《出租合同》;
  六、违约责任
  1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承担，并应赔偿乙方的损失，
  2、甲方应当于_______年___月___日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币____元。
  3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日___%计算的违约金给甲方。逾期超过__个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的__%作为甲方的损失赔偿金。
  4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。
  5、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。
  6、自合同生效之日起________年内，产权证和土地证因为甲方的原因不能办理，甲方应支付乙方违约金人民币________元，甲方向乙方支付违约金后，土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。
  7、如果因为本合同第五条的原因，造成乙方损失或不能居住的，甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金，违约金人民币为元，甲方支付乙方违约金后，侵权仍在继续的，每逾期___天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过___个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币________元。
  七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。
  八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。
  九、本合同一式____份，甲乙双方见证人各执一份
  甲方：________________乙方：________________见证人：______________
  ____年____月____日
  在我们进行签订房屋买卖合同的时候，是需要仔细的检查好所有的条款的，对于北京小产权房合同来说，我们在进行检查的时候，要注意将违约责任相关的内容检查好，因为对于很多的小产权房的卖方来说，是有可能出现卖了之后又反悔的情况，所以，您一定要将违约责任相关的条款检查好，而且最好描述的尽量详细。




⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·广州买房政策有哪些
      一、广州买房政策有哪些(一)严格执行限购限贷政策严格执行我市既有的住房限购政策，即本市户籍居民家庭限购2套住房(含新建商品住房和二手住房，下同)，非本市......

·哪些房屋拆迁活动不合法
      哪些房屋拆迁活动不合法首先，房屋拆迁管理部门对颁发拆迁许可证的依据材料审查不严。开发商或者别的单位要想成为合法的拆迁人，就要申请领取房屋拆迁许可证，......

·离婚贷款房屋分割是怎样的
      生活中，大部分的人买房都是选择贷款的方式。而对于即将要结婚的人来讲，婚前贷款买房与婚后贷款买房的区别就大了。而要是日后在贷款尚未还完的情况下就离婚的话......

·商品房包销中各方当事入之间的法律关系如何
      就商品房包销来看，包销行为与销售行为中实际存在二三种法律关系：　　1．开发商与包销商之间的包销关系。开发商以包销基价，将自己开发已经建成并符合销售条件......

·什么样的房子是不能买的？
      下列房地产,不得转让:(1)以出让方式取得土地使用权的,不符合城市房地产管理法第39条规定的条件的;(2)司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的;(3)依法收回土地使用权的;(4)共有房地产未经其他共有人书面同意的;......

·争夺孩子抚养权的手段有哪些？
      通过协议离婚的双方，对于孩子的抚养权都会在离婚协议中做好约定。而对抚养权有争议爹双方，一般会通过诉讼方式来争夺孩子的抚养权。而法院对于抚养权的判定，会考虑很多的因素，如双方经济条件、与孩子的感情等。那么，争夺孩子抚养权的手段有哪些？今天我们......

·军人离婚财产怎么分配
      个人财产各自所有，共同财产一般平均分配。　　1、军人伤亡保险金等财产的分配　　根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》的规定，军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助费属于个人财产。离婚时，应确定为军人个人......

·侵犯著作权的法律责任有哪些
      侵犯著作权的法律责任有哪些没有著作权就没有创造力，可见著作权的重要性，但是侵犯著作权行为时有发生，那么侵权著作权应承担的法律责任是什么?具体包括了民事责任和刑事责任，接下来就让我们为您做详细解答吧。1、民事责任：《著作权法》第四十七条......

·触犯开设赌场罪能判处缓刑吗
      法律规定开设赌场罪只要求有相应的赌博行为，如聚众赌博、以赌博为业等等，并不要求实际获得了利润，因此只有有上述行为的就会构成此罪的既遂，那么就要根据《刑法》的规定追究行为人的刑事责任，不过这个开设赌场罪能判处缓刑吗?对于犯罪分子来讲，要是能适用......

·虚开增值税专用发票罪量刑标准是什么？
      虚开增值税专用发票罪量刑标准是什么？虚开增值税发票罪量刑标准《人民法院量刑指导意见(试行)》虚开增值税专用发票罪【三年以下有期徒刑、拘役量刑格】虚开增值税专用发票税款数额1万元或使国家税款被骗取5000元的，基准刑为有期徒刑六个月;虚开的税款数额每......

·在犯罪之后怎样争取轻判免除处罚的情形有哪些
      如果构成了犯罪，就要承担相应的刑事责任，也就是会被判刑。不过，法律也有规定减轻刑事处罚也就是轻判的量刑情节，但需要犯罪人的争取。因此，人们在犯罪之后怎样争取轻判呢?在轻判包括了减轻刑罚和免除处罚等，就免除刑罚来讲，人们犯罪后免除处罚的情形有哪......

·起诉离婚怎样判离，如何确定离婚起诉法院
      有的人认为在向法院提起离婚诉讼的时候，如果法院受理了案件，那最终一定就是会判决夫妻离婚。但其实并不是这样的，法院是否会判决夫妻离婚，这有一定的标准。那到底起诉离婚怎样判离呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、起诉离婚怎样判离1、法院判决离婚......

上海邱国开律师

法学学士执业12年

主办律师双学士执业21年

主任律师

法学硕士执业23年

法学硕士执业9年

法学硕士主办律师

⊙相关内容
·浦口拆迁律师
南京市浦口区房屋拆迁征地律师为您解决浦口征地补偿、拆迁安置、农村土地房屋拆迁、城......

·苏州市姑苏区人民法院太湖流域环境资源法庭管辖范围
      苏州市姑苏区人民法院太湖流域环境资源法庭管辖苏州市（不含太仓市、张家港......

·用人单位非法招用童工处罚规定是什么？
      用人单位非法招用童工处罚规定是什么？未成年人一直是弱势群体，需要社会的关注和保护，如今社会发展越来越进步，对未成年人的保护法也越来越完善，用人单位非法招用童工绝对是不允许的。那么用人单位非法招用童工处罚规定究竟是什么？我们在下文为您进行了详......

·撤销权人请求撤销合同的条件有哪些?
      撤销权人请求撤销合同的条件有哪些?1、因重大误解订立的合同重大误解是指行为人因对行为的性质、对方当事人、标的物的品种、质量、规格和数量等的错误认识，使行为的后果与自己的意思相悖，并造成较大损失的行为。重大误解订立的合同构成要件为：(1)必须对......

·合伙协议条款法律风险
      合伙协议内容丰富，需要注意的法律问题也很多，协议制定的不够周祥，必然为合伙企业将来的运作留下法律风险。（1）合伙财产条款的法律风险合伙出资形式多样，可以以货币、实物、土地使用权、知识产权、其他财产权利及劳务出资，各种出资形式所产生的财产权......