个人施工协议书范本是什么样子的？ 一、个人施工协议书范本是什么样子的？
   个人施工协议书
  甲方：(签字)：
  乙方：(签字)：
  甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方某某市某某区某某村道工程 (总长度1.4公里)施工事宜达成一致，签订本合同。
  一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。
  二、承包费用：8.5元/㎡
  三、支付方式：施工队进场预付2000元，5天后再付5000元，经验收合格后付13000元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。
  四、工期：乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
  五、其他约定：
  1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。
  2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按500元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;
  3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照200元/天予以处罚。
  4、水电由甲方负责、
  5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。
  六、本合同一式两份，双方各持一份，双方签字后生效。
  甲方(签字)：
  乙方(签字)：
   二、签署个人施工协议应该遵循哪些原则？
  根据《民法典》、《民法典》的规定:平等原则、自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则、民事权益受法律保护原则、禁止权利滥用原则、协商一致原则是从事民事活动、订立合同的基本原则。建筑施工合同作为民事合同的一种概莫能外，亦应遵循以上基本原则。但在民事审判实践中需注意的是不能按一般合同效力的认定标准来认定建筑施工合同的效力，应考虑这类合同的特殊性。对一些地方性法规、部门规章和地方政府规章、规范性文件，不能作为认定合同效力的依据，但建设部《建筑企业资质管理规定》是例外，该规定是强制性的，应按照规定确定施工人的资质。
  综上所述，哪怕是农村建房，也会涉及到工程款、工程材料及房屋质量等，双方签署个人施工协议是非常有必要的。这样，今后双方发生纠纷，就可以按照协议内容处理。在个人施工协议书范本中，明确了项目情况、工期、工程款支付方式、质量标准等，并对施工队的义务和违约责任做出了要求。自双方签字盖章后，协议生效。
  
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动合同纠纷的索赔技巧有哪些
      劳动者和用人单位之间经常会发生摩擦，从而产生劳动合同纠纷。而劳动合同纠纷通常都会涉及到赔偿问题，那么，劳动者在劳动合同纠纷索赔当中应该掌握哪些技巧？在......

·我国法律中对劳动者的上班时间有明确的规定
      我国法律中对劳动者的上班时间有明确的规定，要求一个星期工作5天。但有的单位却要求劳动者每周工作六天，那么在这样的情况下劳动者每周工作六天的，格外的一天是......

·市政道路工程质量检验标准是哪些？
      市政道路工程质量检验标准是哪些？因为现在经常会发生一些工程事故，例如一些道路坍塌之类的事故，所以我国的对于道路工程的施工质量的标准是越来越高的，特别......

·目前规定工伤认定后怎么索赔？
      工伤认定对于广大劳动者来说一定不会陌生，尤其是受过工伤的人们。我们知道，凡事都需要有行事规范，所以工伤认定也不例外。有人常常会咨询我们：目前规定工伤认......

·在我国非劳动关系包括哪些材料
      如果劳动者和用人单位之间确实不是属于劳动关系，那么劳动者就不能按照正常的劳动关系来要求用人单位。劳动者之所以会针对劳动关系认定产生纠纷，无外乎就是在于用人单位否定了这种劳动关系，但是基本上很少有员工无事生非，明明就不属于劳动关系，却非要主张......

·七级工伤鉴定标准是怎样的？
      当职工在工作中受伤后被认定为工伤，可以获得用人单位的赔偿，但是需要在当地制定的鉴定机构进行鉴定自己的伤情属于哪个等级，才好判断怎么协商赔偿问题，那么2017七级工伤鉴定标准是怎样的呢，我们通过下文来了解一下。一、七级工伤鉴定标准1、轻度智力......

·合同违约责任的并用
      合同违约责任的并用要想弄明白合同违约责任的并用，我们首先应该了解合同违约违约责任形式，在现实生活中，需要承担合同违约责任的形式有很多。在合同中，一方违约，会产生许多不同的违约责任形式，那么这些违约责任能否并用，也就是说合同违约责任的并用有哪......

·公司欠钱不还找不到人怎么办
      公司欠钱不还找不到人怎么办法律对策一：追踪财产线索，及时申请财产保全财产保全是债权人保护自己权益的重要途径，可以帮助债权人实现到期债权，避免财产损失。但是采取财产保全措施必须依照法律规定进行。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九章“保......

·汽车划痕险的法律规定有哪些
      汽车划痕险的法律规定有哪些车主在驾驶汽车过程中，难免磕磕碰碰，汽车被划伤是很常见的，所以车主在购买汽车后一般都会购买汽车划痕险，以减少在汽车划伤后的经济损失，关于汽车划痕险的法律规定，我们整理了相关资料，希望对您有所帮助。一、汽车划痕险......

·刑事裁定书（减刑、假释用）
      法院诉讼文书样式３７　　　　（××××）×刑执字第××号　　　　罪犯……（写明姓名、性别、出生年月日（或年龄）、民族、籍贯和服刑处所）。　　××××年××月××日××××人民法院作出（××××）×刑初字第××号刑事判决，认定罪犯×××犯×......

·拒执罪移送申请书应该怎么写?
      在财产纠纷案件中，法院经过审理，在掌握证据情况下做出判决。作为债务人，拿到判决书后应当执行，如果其拒绝，则可能构成犯罪。作为原告，还可以申请将其移送给检察院处理，这个时候，可能会用到一份申请书。那么，拒执罪移送申请书应该怎么写?下面我们通过本......

·陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用
      陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用一、陕西省水利水电建筑工程预算定额怎么用?劳动机械材料定额,动态机价表。水利水电工程培养具有水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、科研和管理等方面的知识，能在水利、水电等部门从事规划、设计、施工、科研和......

广东 魏向阳律师

副主任

13147094815

江苏 徐志勇律师

主办律师 双学士 执业21年

18168563608

福建 陈建青律师

主任律师 执业22年

18567906376

江苏 姜春律师

副主任 0 执业15年

18261971312

安徽 史微微律师

部门主任 法学学士

18856597441

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

⊙相关内容
·南京债权律师
    南京债权律师提供个人债务纠纷与解决方案，处理南京债权债务、借款协议、高利贷、个人......

·河北公泽律所王林律师成功辩护聚众扰乱社会秩序罪判处缓刑案件
      辩护词尊敬的审判长、审判员：　　　河北公泽律师事务所接受李某某及家属......

·汽车与摩托车相撞责任怎样进行确定 在我国的道路上，不仅有着
      汽车与摩托车相撞责任怎样进行确定在我国的道路上，不仅有着各种各样的汽车，同时摩托车也是道路中的一道风景。但是，在很多情况下，会发生汽车与摩托车相撞的情况，并且往往当汽车与摩托车相撞，对于摩托车带来的风险要更加高。如果遇到汽车与摩托车相撞责......

·能更改离婚协议书抚养权吗
      当男女双方婚姻感情走到尽头的时候，很多人会选择离婚，因为这也许是一种解脱，寻找过另外一种生活的方式。而不管选择怎样的离婚方式，如果两人孕育了孩子，那么孩子的抚养权问题就需要双方探讨，而且最重要的男女双方都必须按照法律规定的要求进行，下面我们......

·绑架罪杀人未遂情形
      刑法第二百三十九条第二款规定：“致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的，处死刑，并处没收财产。”绑架罪的死刑适用仅限于致使被绑架人死亡和杀害被绑架人这两种情况。其中，致使被绑架人死亡包括在绑架过程中过失致人死亡及在绑架过程中故意伤害致人死亡这两......