污水处理工程承包范围承包合同书
  
  随着我国经济的快速发展和不断完善，现在的工厂、企业越来越多，工厂在生产产品时可能会产生污水，那么工厂就要需要承包土地进行处理污水。工厂承包处理污水工程委托双方就要签订承包合同书，那么污水处理工程承包范围承包合同书如何书写呢？下面就由我们来给您提供范文。
  
  污水处理工程项目
  
  
  总承包合同书
  
  （合同编号）
  
  项目名称：污水处理工程项目
  
  项目地点：
  
  委托方：
  
  承接方：
  
  签订日期：
  
  2012年 月 日
  
  委托方：（以下简称“甲方”）
  
  承接方：（以下简称“乙方”）
  
  甲方应国家、省、市环保部门的要求，对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标，最后乙方中标。甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定，本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则，就污水处理工程协商一致，签订本合同。
  
  一、工程概况
  
  1、工程名称：
  
  2、工程地点：
  
  3、工程内容：
  
  4、工艺流程说明
  
  工程达到的标准污水经处理后中，水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。
  
  5、承包内容及范围：
  
  1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。
  
  2.废水处理构建筑物的土建施工。
  
  3.工艺设备材料的采购、安装、调试。
  
  4.工艺调试。
  
  5.甲方技术人员的培训。
  
  6.工程工期：以甲方将本工程第一笔款到乙方账上之日，为工程开工日期开始计算。总工期天，其中工程设计天，土建施工天，工艺
  
  设备
  
  材料的采购
  
  天（与土建施工过程交叉进行）
  
  工艺设备
  
  材料的安装天，工艺调试天。
  
  二、工程价款及结算的约定
  
  1、工程固定款总价万元，人民币大写：
  
  2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。
  
  3、工程款支付方法：现金或转账。
  
  4、给付时间：工程款分五次给付，第一次付款：签订合同后五个工作日内甲方向乙方支付合同总承包价的30 %
  
  （即：万元，人民币大写：）；
  
  第二次付款：土建施工完毕，工程现场具备工艺设备
  
  材料安装条件后五个
  
  工作日内，向乙方支付合同总承包价的30 %
  
  （即：万元，人民币大写：）；
  
  第三次付款：所有工艺设备
  
  材料安装完毕，达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20 %（即：万元，人民币大写：）
  
  第六条工期
  
  1、本合同总工期为个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。
  
  2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素
  
  的影响。
  
  3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。
  
  第四条工程质量和验收
  
  乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的3级排放标准，并通过当地环保局的验收。
  
  第五条双方工作
  
  1、甲方工作1.1指派为甲方工地代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
  
  1.2向乙方提供施工用水、用电接口，接驳点费用及水电费用由乙方自理。
  
  1.3保证按合同要求及时支付工程款，若延期将承担相应的经济损失。
  
  2、乙方工作
  
  2.1指派为乙方工地代表，负责工程管理和施工，履行合中的各项工作，精心设计施工，确保工程质量，按合同规定的时间及时完工和交付使用。
  
  2.2保证按图施工，做到无渗漏，无二次污染，并对质量负责。
  
  甲方：____
  
  
  法定代表人：___
  
  乙方：____
  
  法定代表人：___
  
  合同签订日期：_____
  
  签约地点：________
  
  希望对你有所帮助和了解。如果要写承包合同书，必须要写清项目名称、项目地点，委托人和承接人双方的身份信息。甲乙双方就污水处理工程这方面必须要达成协议，并签订本合同书，同时要履行合同中所约定的协议。
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·江苏省人力资源社会保障厅 关于执行工伤保险有关政策的意见2023年2月1日施行
      江苏省人力资源社会保障厅关于执行工伤保险有关政策的意见苏人社规〔2022〕7号各设区市人力资源和社会保障局，昆山市、泰兴市、沭阳县人力资源和社会保障......

·吉林省建筑工程劳务分包管理办法
      吉林省建筑工程劳务分包管理办法内容包含哪些吉林省建筑工程劳务分包管理办法第一章总则第一条为加强建筑市场管理，整顿和规范建筑市场秩序，规范劳务分......

·劳动争议调解30日内结案是合法的吗
      劳动争议调解30日内结案是合法的吗在现代社会中企业和劳动人之间的雇佣关系难免会不和谐，当企业和劳动人中间，由于保险、薪酬、福利待遇、劳动关系等发生争议和......

·缓刑人员工作是否可以继续
      为了给予涉及的刑事犯罪程度较轻的犯罪人适度的法律教育一般是会处以缓刑，但如果是正在就职的劳动者被处以缓刑，肯定对自己的工作造成很大的影响，重则将直接面......

·医疗事故的责任包括哪些？
      医疗事故的责任包括哪些？要是发生了医疗事故的话，此时除了需要及时对患者做出救治，减少损害程度外，同时还需要追究相关人员的法律责任，那具体而言，医疗事故的责任包括哪些呢？大致可以分为民事责任、行政责任以及刑事责任，但具体的责任是怎样的呢？请跟......

·被告如何答辩？
      答辩即被告人针对原告人起诉的事实和理由向人民法院提出的答复和辩解。　　人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状是被告人或被上诉人针对原告人或上诉人的诉讼请求、事实根据和理由进行回答......

·在外务工人员的增多，承包人的责任也增多，那么在出现意外事故的
      在外务工人员的增多，承包人的责任也增多，那么在出现意外事故的时候，若是承包人与公司签订协议，则说明有公司一齐承担责任，在外务工人员的权益得到保障。若是出现了工伤等意外事故，责任需要承包人去负责，公司也具有相应的连带责任，那么今天我们就来看看......

·财产保全后还能强制执行吗？
      根据最高法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施的，进入执行程序后，自动转为执行中的查封、扣押、冻结措施，并适用本规定第二十九条关于查封、扣押、冻结期限的规定。第二十八条对已......

·解答离婚女方不给抚养费可以起诉吗
      ?随着我国离婚率越来越高，离婚的相关法律纠纷也随之出现。夫妻在离婚时，需要对未成年子女的抚养权和抚养费相关问题作出协商。若协商不成的话，则由法院进行判决。此时，对于未与子女生活在一起的一方，就需要定时支付未成年子女的抚养费。那要是离婚女方不给......

·交通安全事故等级划分标准是什么？
      交通安全事故等级划分标准是什么？随着收入水平的提高，越来越多的人买车代步，加之道路拥堵，部分人不遵守交通规则等原因，导致发生交通事故的情况越来越多，了解交通事故的等级划分和处理流程，对于车主朋友来说十分重要。我国交通安全事故等级划分标准是......

·工伤鉴定书下来了钱多久才能拿到？
      在日常的工作生活中，人们难免会有生病受伤的情况出现，那么在单位的工作期间更是容易出现这种情况，但是面对这样的情况，您都是束手无策，并不知道该怎样解决此类事件。工伤鉴定书下来了钱多久才能拿到？工伤的鉴定程序是什么？下面我将为您详细的解释清楚。......

·货到付款拒收要赔款吗？
      货到付款拒收要赔款吗？随着我国的法律不断的完善，消费者的权益保护在逐渐的增强，以前的先付款后发货已经逐渐的被废除，这样的环境下网络的购物也在保护消费者的权益，经常遇到的就是回到付款的货物到货之后不满意想退就可以依法进行退货，那货到付款拒收要......

上海 唐敏峰律师

执行主任 执业14年

18501560386

上海 赵海晨律师

法学硕士 执业23年

18868876507

广东 魏向阳律师

副主任

13147094815

浙江 李力律师

副主任律师 法学硕士 执业12年

18667830319

江苏 王奋永律师

副主任律师 执业14年

13952106950

江苏 顾小东律师

副主任 法学学士

13851782449

⊙相关内容
·溧阳交通事故律师
    溧阳市交通事故律师处理溧阳市、常州市周边地区的重大交通事故赔偿案件,为溧阳交通事故......

·潍坊刑事辩护律师：诈骗案辩护词
      尊敬的审判长、审判员：在被告人李某1、李某2、王某等涉嫌诈骗罪一案中，......

·什么是土地使用权赔偿，补偿款是多少？
      什么是土地使用权赔偿，补偿款是多少？国家为了城区建设的需要，或者修建公路、桥梁等与公共利益有关的理由时，是可以收回共鸣合法取得的土地使用权的，为了防止民愤，也为了其在土地被征收后能维持政策的生活水平，国家会给予一定的补偿。那么，什么是土地......

·构成贷款诈骗罪的行为包括什么
      构成贷款诈骗罪的行为包括什么一、构成贷款诈骗罪的行为有哪些行为人诈骗贷款所使用的方法主要有以下几种表现形式：(一)编造引进资金、项目等虚假理由骗取银行或者其他金融机构的贷款。这种情形近年来屡有发生，仅在上海一地，一年就发生假引资的诈骗几十......

·网购假货找谁投诉,投诉时应注意什么? 在市场经济下，购物、
      网购假货找谁投诉,投诉时应注意什么?在市场经济下，购物、尤其是网购成了很多人的爱好之一，但是，如果在买东西时，不幸买到了假货，我们应该找谁投诉，以此来维护自己的权益了?接下来，我们将在下文为你讲解购买到假货找谁投诉，详细内容请阅读下文。网购......