工程施工的合同补充协议怎么写
  
  工程建设在进行施工时一般双方会签订相关的合同，来确保工程可以保质保量的完成。那么，有些工程在初步签订的时候，由于有些问题，可能在施工后期才发现，为了使合同更完整，双方可进一步进行协商，重新签订工程施工的合同补充协议，接下来，我们将针对补充协议怎么写，进行详细介绍。
  
  工程施工的合同补充协议怎么写?
  
  发 包 人：________
  
  承 包 人：________
  
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“xx”建筑施工工程合同》基础上，按照《xx》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
  
  一、 工程概况
  
  1、工程名称：________
  
  2、工程地址：________
  
  3、建筑面积：________
  
  4、结构类型：底层为框架结构、地上6 1层为砖混结构。
  
  5、设计单位：________
  
  6、监理单位： ________
  
  二、工程内容及承包范围
  
  1、 外墙面砖改为外墙漆
  
  2、 客厅推拉门取消
  
  3、 本工程为满七层，结构找坡
  
  4、 楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  
  5、 外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  
  6、 厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
  
  7、 其余均按原图施工
  
  三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
  
  1、开、竣工日期
  
  开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
  
  四、付款方式
  
  本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
  
  五、合同生效与终止、争议处理
  
  1、 除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
  
  2、 本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  
  3、 本补充协议系《xx工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
  
  4、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  
  5、 本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  
  甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  电话： 电话：
  
  传真： 传真：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  银行账号 银行账号：
  
  签定合同代表： 签定合同代表：
  
  年 月 日 年 月 日
  
  补充合同的内容还是在初次合同的大体框架下，将需要补充的内容重新添加进去。双方在签订合同时，一定要小心谨慎，考虑周全。一般情况下，在初次签订时的合同还是比较重要的。在生活中，如果您遇到了类似的问题，需要进行合同补充，也可以咨询专业的律师。
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·在大家的工作中，可能多多少
      在您的工作中，可能多多少少会遇到用工单位违反相关规定损害自己的合法利益的情况，有些人因为害怕被解雇或者受到排挤而选择了仍让，恕不知这是对这些行为的放纵......

·企业用工合同范本是怎样的
      当劳动者在一个用人单位找到合适自己的工作后通常都要和企业签订一份劳动用工合同，表示劳动者在工作期间的工资福利等待遇和公司要求达成一致，并且也是作为保障......

·女职工哺乳期可以辞退吗,哺乳期内被辞退如何赔偿?
      女性职工在工作过程中往往是受到较多歧视的，因为女职工需要照顾家庭、生育子女，因此很多公司都不愿意招录女职工，甚至还有在女职工哺乳期将其辞退的。那么女职......

·劳动仲裁时不承认微信聊天记录证据怎么办？
      劳动仲裁时不承认微信聊天记录证据怎么办？一、劳动仲裁时不承认微信聊天记录证据怎么办劳动仲裁时，仲裁机构不承认微信聊天记录作为证据的，申请人可以提供......

·民法总则法律援助工作职责是什么?
      民法总则法律援助工作职责是什么，按照怎样的程序？民法总则是民事法律规范的一般性原则，该法规的颁布对一些民事法律规定都是有影响的。该法律规定的内容有很多，包括公民的权利、义务以及怎样申请法律援助。对于需要申请法律援助者需要满足一定的条件，然后......

·建筑安装工程质量检验标准是什么?
      建筑安装工程质量检验标准是什么？我国的经济在飞速的发展，建筑业的发展也是我国的生活品质的巨大飞跃，建筑的产生不然能够带动经济的发展，建筑的产生也是必然能够让我国的居住环境得到较大的改善，而对于建筑的安全问题关注的重点，保障建筑安全就是在保......

·杭州征地补偿新标准
      杭州征地补偿新标准征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。由于地区差异，全国的征地补偿标准不是完全一致的，个省市都是结合自身的实际情况制定的补......

·一、交通事故死亡保险公司不承担赔偿责任的情形有哪些?
      一、交通事故死亡保险公司不承担赔偿责任的情形有哪些?《交强险条例》第二十二条有下列情形之一的，保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内垫付抢救费用，并有权向致害人追偿：(一)驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的;(二)被保险机动车被盗抢......

·犯强奸罪怎么判刑 强奸罪的量刑标准是什么
      犯强奸罪怎么判刑强奸罪的量刑标准是什么一、强奸罪的量刑标准是什么1、犯该罪的，处3年以上10年以下有期徒刑。2、具有下列情形的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：(1)奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;(2)奸妇女、奸淫幼女多人的;(3人以上)(......

·起诉离婚一方不同意该怎么办
      不是所有的婚姻中，一方提出离婚另一方都会同意的，可以说另一方不同意离婚的情况是比较多的，那这个时候就不能协议离婚，此时起诉离婚一方不同意该怎么办呢?如何才能解除婚姻关系?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、起诉离婚一方不同意该怎么......

·认缴注册资金股东会决议没通过可以增加注册资金吗？
      认缴注册资金股东会决议没通过可以增加注册资金吗?认缴注册资金股东会决议没通过是不可以增加注册资金的，股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。相关法规：根据《公司法》规......

·男方婚前给女方的财物都可认作彩礼吗
      婚嫁之中男方要送彩礼，女方要陪嫁妆，这不仅是中华民族的传统习俗，而且在当今时代，仍盛行在我国各个地方，尤其以农村颇为流行。感情不和分手或一方悔婚，那么男方婚前给女方的财物都可认作彩礼吗？我们一起在下文中进行了解。一、什么是彩礼?彩礼，在一......

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

上海 罗东升律师

主任律师

18516500148

江苏 刘武律师

法学学士 执业12年

13057670467

上海 赵海晨律师

法学硕士 执业23年

18868876507

⊙相关内容
·栖霞区遗产继承律师
    南京市栖霞区遗产律师处理因遗产引发的财产继承、房产继承等遗产继承纠纷,专注于栖霞区......

·潍坊律师为生产销售不符合安全标准食品案辩护
      2018年，本人办理了一起生产、销售不符合安全标准的食品罪的案件，最终经过......

    母公司签的合同分公司付款违规吗?不违规，公司法第31条“分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担”，在司法实践中，第三......
    离婚调解不成多长时间开庭法律没有具体规定，开庭时间由法院决定，实践中有长有短。但法院立案至判决的时间也就是审理期限，是有......
    承包合同诉讼主体是什么?承包合同的主体就是承包合同的双方当事人，通常所提到的民事诉讼主体，是指第二类的诉讼当事人，即原告、......