新房屋
建筑工程承包范围有哪些？
一般
建筑工程都是承包给工程团队进行建设，我们最后再进行验收。承包给他人就要签订合同协议，明确双方责任和义务，确认无误后方可签署。承包给工程团队也不是说所有的工程都做，也是有范围的。下面我们看看新房屋
建筑工程承包范围有哪些？
房屋
建筑工程施工总承包工程范围一级资质可承担单项合同额 3000 万元以上的下列
建筑工程的施工：
（1）高度 200 米以下的工业、民用
建筑工程；
（2）高度 240 米以下的构筑物工程。
二级资质可承担下列
建筑工程的施工：
（1）高度 100 米以下的工业、民用
建筑工程；
（2）高度 120 米以下的构筑物工程；
（3）建筑面积 4 万平方米以下的单体工业、民用
建筑工程；
（4）单跨跨度 39 米以下的
建筑工程。
三级资质可承担下列
建筑工程的施工：
（1）高度 50 米以下的工业、民用
建筑工程；
（2）高度 70 米以下的构筑物工程；
（3）建筑面积 1.2 万平方米以下的单体工业、民用
建筑工程；
（4）单跨跨度 27 米以下的
建筑工程。
注：
1、
建筑工程是指各类结构形式的民用
建筑工程、工业
建筑工程、构筑物工程以及相配套的道路、通信、管网管线等设施工程。工程内容包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、装修装饰、建筑幕墙、附建人防工程以及给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、防雷等配套工程。
2、
建筑工程相关专业职称包括结构、给排水、暖通、电气等专业职称。
3、单项合同额 3000 万元以下且超出
建筑工程施工总承包二级资质承包工程范围的
建筑工程的施工，应由
建筑工程施工总承包一级资质企业承担。
建筑工程施工协议范本
发包人(全称):__________________________________________________________________
承包人(全称):__________________________________________________________________
依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称:______________________________________________________________________
工程地点:______________________________________________________________________
工程内容:______________________________________________________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:___________________
资金来源:______________________________________________________________________
二、工程承包范围
承包范围:______________________________________________________________________
三、合同工期:
开工日期:______________________________________________________________________
竣工日期:______________________________________________________________________
合同工期总日历天数_________________天
四、质量标准
工程质量标准:__________________________________________________________________
五、合同价款
金额(大写):_____________________________元(人民币)
￥:_____________________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分<通用条款>中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
建筑工程施工合同范本。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:________年__________月__________日
合同订立地点:_________________________________________________________________
本合同双方约定_________________________________________________________后生效。
发包人:(公章)_______________________承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________住所:______________________________________
法定代表人:_________________________法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________委托代表人:________________________________
电话:_______________________________电话:______________________________________
传真:_______________________________传真:______________________________________
开户银行:___________________________开户银行:__________________________________
账号:_______________________________账号:______________________________________
邮政编码:__________________________邮政编码:_________________________________。
总的来说，承包范围分为3级资质，每一级资质的承包范围都不同，具体的承包范围可以由承包团队以及发包人进行协商。签订合同后务必按照合同内容工作，否则对方有权利行使抗辩权来维护利益。以上就是新房屋
建筑工程承包范围有哪些，您明白了吗？
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，
请点此举报。
·
单位提出解除劳动合同补偿金如何计算？
当前社会经济结构和发展趋势日益多元化，企业的生产经营状况、发展方向与用工需求有着紧密联系，当用工单位不再需要一定量的员工、或者需要进行队伍更新优化时，......·
钢筋工程质量验收标准是什么?
钢筋工程质量验收标准是什么？工程质量问题一直是我国严厉监督和检验的一项，监督和检验体现在一个工程的每个阶段，来保证每个阶段能够顺利的建造并且质量百分之......·
深圳经济特区律师代理劳动争议案件收费办法都有哪些
深圳经济特区律师代理劳动争议案件收费办法都有哪些呢？深圳经济特区律师代理劳动争议案件收费办法第一条为了规范深圳经济特区律师代理劳动争议仲裁诉讼收费......·
试用期内可以随意解除劳动合同吗
法律规定用人单位可以与劳动者约定试用期，在试用期内如果劳动者不合格，用人单位一般会解除劳动合同。不过，在试用期内可以随意解除劳动合同吗？就算能解除劳动......·
石家庄征地补偿标准有关文件是什么？
石家庄征地补偿标准有关文件是什么？石家庄市征收市区集体土地青苗和地上建筑物附着物补偿标准为维护广大人民群众合法权益，合理确定征收集体土地青苗和地上建筑物附着物补偿标准，保证征收土地工作顺利进行，根据《中华人民共和国土地管理法》和《河北省土......·
民间借贷案件中，出借人没有借条的，是否可以起诉？
根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条规定：原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借......·
对于“不应当结婚疾病”的理解
婚姻法第7条第2款规定：“患有医学上认为不应当结婚的疾病”，禁止结婚。对禁止结婚的疾病，婚姻法没有明确加以列举，而是采用概括性的规定，至于哪些属于应当禁止结婚的疾病，必须由医学上进行鉴定。根据我国母婴保健法的规定，医学上认为不应当结婚的疾病主......·
外观设计专利申请的注意事项
外观设计专利申请的注意事项：1、规范提交申请文件专利申请前，应了解专利局对专利申请的要求，按照规范要求提交申请文件，以提高授权几率，节省时间。2、遵循答复期限专利局在审查过程中发出的审查意见通知书、补正通知书，授权后发出的办理......·
所签订劳动合同规定与企业内部制度规定不符的，该劳动合同是否有效？
根据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干问题的解释(二)第十六条规定：用人单位制定的内部规章制度与集体合同或者劳动合同约定的内容不一致，劳动者请求优先适用合同约定的，人民法院应予支持。当规章制度与劳动合同发生冲突时，劳动者要求适......·
婚前房屋婚后可以增加所有权人吗
一方在结婚之前就购买的房屋，此时通常都是登记在其个人名下的，但在结婚之后可能由夫妻共同来还贷，另一方也就会要求加上自己的名字，也就是增加所有权人。那实践中婚前房屋婚后可以增加所有权人吗?我们马上为你做详细解答。一、婚前房屋婚后可以增加所有权......·
如何认定贷款诈骗的行为
如何认定贷款诈骗的行为贷款诈骗罪既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度，属于性质非常恶劣的金融犯罪。构成贷款诈骗罪，面临着最高十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产的处罚。所以......·
2023广州征地补偿的法律规定是怎样的？
广州征地补偿的法律规定是怎样的？当代社会，对于很多普通老百姓来说基本上都经历过征收土地，郑州土地必然会涉及到一个非常重要的问题也是涉及到您切身利益的一个问题也就是补偿款，那么广州征地补偿的法律规定是怎样的?那么，接下来我们将为您详细的介绍一下......
⊙相关内容
·
南京刑事辩护律师
南京刑事辩护律师主要服务范围，包括但不限于以下几种：为涉嫌犯罪案件当事人......
·
加快改革拒执罪刻不容缓
改革拒执罪刻不容缓 河南盘古律师事......
·
中外货物买卖合同（三）
合同号： 签字日期： 卖方 中国 公司 地 址： 电报挂号： 电传： 买方 ×国 公司 地 址： ......·
出口商品生产中短期借贷合同
合同号: 贷款人： 借款人： 借款人为了进行技术改造，增添和更新生产设备，向贷款人申请出口商品生产中短期贷款。双方根据国务院颁布的《借款合同条例》协商签定本合同并共同恪守下列条款。 一、贷款金额 本合同项下最高金额为人民币 ......·
犯强奸罪会判死刑吗,强奸罪是否处死刑
死刑是剥夺犯罪人生命的刑罚，也是最严厉的刑罚处罚。我国并没有废除死刑。在非常恶劣的犯罪中，对犯罪分子是会判处死刑的。就强奸罪来讲，公民如果有犯犯强奸罪会判死刑吗？接下来，就让我们为你做详细解答。一、犯强奸罪会判死刑吗对于强奸罪的处罚，可......
副主任 
13147094815
