建筑工程工期索赔的依据是什么?_法律知识

    建筑工程工期索赔的依据是什么，索赔需要满足什么条件一个完整的项目之中包含了诸多子项目，需要各方当事人协调合作，共同努力，以求在限定工期内高质量的完成工程。但在现实生活中，由于不能再限定工期内完成工程项目的现象层出不穷，此时发包方可以根据具体情况判断建筑工程工期索赔的依据是否满足，在向人民法院提起诉讼。工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
  一、工期索赔的具体依据
  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;
  二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;(3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;(4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;(5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;(6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;(7)专用合同条款中约定的其他情形。因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。由以上信息我们可以总结出，并不是所有在限定工期内无法完成的工程都是能以建筑工程工期索赔的。当事人需要根据实际情况，判断自己遇到的请款是否满足提出申请的条件和依据，若满足的，需要按照法定流程向人民法院提出诉求。




⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·根据我国法律规定未满16周岁算童工吗?
      根据我国法律规定未满16周岁算童工吗?根据我国法律的规定，只要是不满16周岁的，都是使用童工童工的法定年龄是多少岁?16周岁。《未成年人保护法》及有关......

·怀孕女职工被逼辞职如何处理
      怀孕女职工被逼辞职如何处理1、怀孕女职工主要主动辞职还是公司主动辞退不是一回事，两者的相应处理也不同。2、单位如果想与怀孕女职工解除劳动关系也就是辞退怀......

·货运司机劳动合同是怎样的
      货运司机劳动合同是怎样的甲方：_________________乙方：_________________甲方因工作需要，聘用乙方为合同工驾驶员，经甲乙双方平等协商，自愿签订本合同......

·女职工合同到期怀孕能不能辞退，被辞退应该获得怎样的赔偿
      我国法律为了保障妇女的劳动权利，特殊明文规定对女性劳动权利的保护，尤其是在女职工孕期、产期和哺乳期，“三期”期间给予其特殊的保护。根据《劳动合同法》规......

·修改股东出资期限一般须经公司全体股东一致通过，公司以多数决方式决议修改公司章程确定的股东出资期限，受损股东可以诉请确认决议无效
      有限责任公司章程或股东出资协议确定的股东出资期限系股东之间达成的合意。除法律规定或存在其他合理性、紧迫性事由需要修改出资期限的情形外，股东会会议作出修改出资期限的决议应经全体股东一致通过。公司股东滥用控股地位，以多数决方式通过修改出资期限决......

·徐州市走私毒品罪量刑标准
      在我国无论是走私怎样的毒品，数量多少，行为人都会被依法追究刑事责任。不过，在不同的省市，关于走私毒品罪的具体量刑规定不同，那么徐州市走私毒品罪量刑标准是怎样的呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。1、走私、贩卖、运输、制造毒品犯罪，在下列相应......

·什么时候立案,立案时间可以在询问笔录之后吗
      什么时候立案,立案时间可以在询问笔录之后吗立案是审判的前置程序，很多人对于诉讼的程序不是很了解，导致很多人在立案时遇到很多问题。比如立案时间可以在询问笔录之后吗?我们将在下文详细的解答这个问题，请阅读下面这篇文章。一、什么时候立案，立案时......

·怎么对使用伪造信用卡罪量刑处罚
      如今什么东西都有伪造的可能，也就是我们说的山寨货。但其中要是使用一些伪造的东西，可能就会构成犯罪，如使用伪造信用卡罪。那实践中适用伪造信用卡罪是否构成诈骗罪吗?如果构成的话，这个时候使用伪造信用卡罪量刑又是怎样的?下文中，为您一一解答这两个问......

·年最新湖北省恩施州咸丰县征地补偿标准
      年最新湖北省恩施州咸丰县征地补偿标准最新湖北省恩施州咸丰县征地补偿标准湖北省人民政府批复了湖北省国土资源厅报批的征地补偿安置倍数和修正系数，以及青苗补偿标准，同时与《省人民政府关于公布湖北省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》一并实施。......

·一、合同到期单位不愿续签有补偿么?
      一、合同到期单位不愿续签有补偿么?1、用人单位提出不续签的，应该支付劳动者经济补偿金，工作1年支付1个月工资;如果劳动者存在《劳动合同法》14条的情况下要求续签无固定期限劳动合同的话，用人单位拒绝续签违法，应该支付劳动者赔偿金，工作1年支付2个月工......

·一、重婚罪构成主体有哪些？
      一、重婚罪构成主体有哪些要求重婚罪的主体为一般主体，由于重婚罪具有对合偶性的特点，单个人不能构成。本罪主体为两种人：一是重婚者，所谓“重婚者”，是指有配偶而在其婚姻关系存续期间又与他人结婚的人。“有配偶”是指男有妻，女有夫。这种夫妻关系，是......

·集体土地上房屋拆迁的诉讼主体
      补偿协议大多是由集体经济组织与征地方签订，房屋所有人不参与签订协议，形成房屋所有权人和征地方无拆迁补偿协议。（拆迁律师）那么发生纠纷时，房屋所有权人能否以自己的名义就补偿方案中的补偿数额、安置方式等问题提起民事诉讼?从协议本身来说，房屋所有权......

江苏姜春律师

副主任执业15年

法学硕士执业23年

副主任律师法学硕士执业14年

副主任法学学士

副主任律师

·2023年最新湖南省各市县区看守所地址、电话、位置导航汇总
      【长沙地区看守所】长沙市..看守所0731-86868062长沙市远大二路173......

    无证驾驶摩托车算不算工伤1、《工伤保险条例》第十四条第六款规定，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通......
    商用土地使用年限到期后续期怎么办？购房之后会得到相应新房的房产证和土地使用证，而土地使用证是一项能证明自己对于土地使用的......
    期间费用包括哪些科目？所谓期间费用是指企业在一定期间支出的，无法准确确定支出的费用是应用那个产品之上的费用，也是一个企业......