水电工程承包合同模板是怎样的_法律知识

    水电工程承包合同模板是怎样的

  当今时代，日常生活当中的所有经营和生产，都是分工明确的，以后发生的任何问题都可以直接责任到人，这也是非常好的一个现象。比如说，水电工程在修建的时候，为了更加确保水电工程的质量，会承包出去，由专业的技术人员进行修建，那么水电工程承包合同模板是怎样的呢?

  一、工程承包合同

  工程承包合同是合同的一种。确定中标人后，中标人应在规定的时限内和招标人签订工程施工承包合同，明确当事双方的权利、义务和责任。合同一经生效，即具有法律约束力。

  按国际惯例，施工承包合同文件应包括中标单位的投标书及其附件、合同协议书和合同条件，招标单位接受投标函(即中标通知书)，设计图纸、工程说明书、技术规范和有关标准，工程量清单和单价表，合同履行过程中一切往来函电、传真，以及设计变更记录等全部书面材料。

  二、水电工程承包合同模板是怎样的?

  水电承包合同

  甲方：__________(发包方)

  乙方：__________(承包方)

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

  一、工程概况

  1、工程地点：__________

  2、工程承包方式：a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。

  3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

  4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

  二、关于材料供给的约定

  1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

  2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

  3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

  三、关于工程质量及验收的约定

  1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

  2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

  3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

  4、本工程由_______方设计施工方案。

  四、关于安全生产各防火的现场治理的约定

  1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

  2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

  3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

  4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

  5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

  五、工程付款方式、承包内容、结算的约定

  1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

  2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

  3、双方款项住来均应出具收据。

  4、工程结算方式：水路____米，电路____米

  5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。

  六、纠纷处理

  因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

  七、全同的变更和解除

  1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

  2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

  八、其它约定

  1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

  2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

  3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

  九、附则

  1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

  2、本合同签订后工程不得转包。

  3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

  4、合同有效期至_______。

  5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

  甲方________签字(盖章)乙方________签字(盖章)

  ___年___月___日___年___月___日

  可以看出水电工程承包合同，和其他建筑工程承包合同的大体内容都是一样的，也是需要对水电工程的质量、双方的责任与义务、以及违约后的法律责任，工程款的支付、工程修建周期等都要有着详细的约束，您可根据实际情况对协议书的内容进行添加。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·刑事案件中聘请律师最佳时间是多久
      刑事案件中，嫌疑人、被告人往往都会委托1-2位律师来提供辩护，有的是在刚被采取强制措施的时候就聘请了的，但有的却是等到案件审理的时候聘请。那一般来讲，刑事......

·劳动者协商解除合同如何赔付
      劳动者协商解除合同如何赔付一、协商解除合同如何赔付劳动者与用人单位在双方自愿的情况下，协商解除合同，赔偿金额由协商约定决定，如果是劳动者主动提出则无......

·用人单位不服劳动仲裁怎么办？
      用人单位不服劳动仲裁怎么办？当劳动者同用人单位发生劳动纠纷时，选择劳动仲裁无疑是一个不错的办法。一般来说，只要不是很复杂的案件，劳动仲裁委员会应当在两......

·员工入职未满一年怀孕可以辞退吗？
      女人的生育权利，任何人都不得剥夺。即使是在违反生育政策的情况下，国家也只是让其缴纳社会抚养费。众所周知，女员工有享受产假的待遇。国家对怀孕的女性是有保......

·起诉离婚要在哪边法院起诉离婚的程序是怎样的
      夫妻离婚也是关系到双方的大事，这种情况下就要避免因为生活中的一些小事而冲动办理离婚，此时要是一方选择向法院提起离婚诉讼是话，则要知道起诉离婚要在哪边法院，毕竟不是所有的法院对具体的离婚案件都是有管辖权的。接下来，我们就这个问题为你做详细解答......

·公司分立的种类有哪些，公司分立程序是怎样的
      公司分立的种类有哪些，公司分立程序是怎样的在这个市场经济时代，公司分分合合是非常普遍的现象。那么你知道公司分立的种类有哪些?公司分立的程序是什么?现在，将在下面的文章中为您具体的阐述公司分立的种类，公司分立的程序。一、公司分立的种类有哪些?公......

·确认房屋买卖合同无效目的是什么
      日常经济生活中，房屋买卖行为时有发生，双方当事人在确认房屋买卖意向时都会订立书面合同，以此证明购买行为的合法性。但有时买方或卖方也会因为现实情况的改变而变卦反悔，想确认合同无效。那么确认房屋买卖合同无效目的是什么呢?为您解答。确认房屋买卖合......

·最新云南省文山州丘北县征地统一年产值补偿标准
      最新云南省文山州丘北县征地统一年产值补偿标准　　云南省国土资源厅批准《昆明市征地补偿标准（修订）》，各市政府下发相应的征地补偿标准，并确定时间开始执行。爱土拆迁律师团将云南省文山州丘北县最新征地补偿标准分享给您：　　云南省楚文山州丘北县土地......

·电信诈骗罪需判刑几年诈骗罪情节严重指什么
      电信诈骗罪需判刑几年诈骗罪情节严重指什么由于《刑法》中并没规定电信诈骗罪，因此要是行为人利用电信实施了诈骗行为，并且达到了规定数额的话，此时一般是认定为诈骗罪。因此说到电信诈骗罪需判刑几年的问题，其实也就是在构成诈骗罪的情况下要怎么处罚，下......

·民间借贷注意要点有哪些
      民间借贷注意要点有哪些民间借贷由于大部分发生在亲朋好友之间，很多人并没有对它给予应有的重视。为了避免借贷双方发生不必要的经济纠纷，保护债权人的经济利益，应紧记民间借贷的十大注意要点。接下来为您详细介绍。1、借贷要合法合法的借贷关系才能受......

·劳动合同的管理方法
      建立劳动关系应当订立劳动合同，这是法律规定，用工不签订劳动合同，首先追究的是用人单位的违法责任，如果给劳动者造成损害的还要承担赔偿责任。劳动合同一般都是由单位提供格式文本，法律规定的条款必不可少，确定的权利和和义务应尽可能具体，合同条款不要......

·如何确定交通事故诉讼管辖权
      交通事故诉讼管辖权如何确定？因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或被告住所地人民法院管辖。所以，交通事故案件不仅仅的交通事故发生地法院可以管辖，被告住所地法院也有权管辖。怎样进行交通事故诉讼呢？这些问题，下文中为您介绍。一、如何确定交通事故诉......