工程合同工期计算方式是怎么样的？_法律知识

    工程合同工期计算方式是怎么样的？

  工程合同涉及的标的是非常大，工程建设也是需要大量的时间。双方在签订工程合同的时候都会约定工期，工期是合同非常重要的内容，不可能工程一直处于建设中。那么工程合同工期计算方式是怎么样的?我们在下午解答一下，希望对您有所帮助。

  一、开工日期

  开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：

  1、合同中约定具体的日期作为开工日期;

  2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期;

  3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期;

  4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。

  当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。

  在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：

  1、承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期(承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等);

  2、承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。

  3、若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。

  二、竣工日期

  竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。

  1、以双方确认的日期为竣工日期。

  如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。

  2、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期。

  最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。

  《合同法》第二百七十九条规定：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据该规定，工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。

  3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

  国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参与建设工程竣工验收工作，而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收，因而竣工验收的主导权在于发包人。

  最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。

  4、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

  根据《建筑法》和《合同法》的有关规定，建设工程未经竣工验收，不得交付使用。然而在实践中，时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。

  最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(三)项规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由如下：

  (1)发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程，违反了上述相关法律规定，应承担相应的责任。

  (2)发包人使用工程，表明其已经实现合同的目的。

  (3)发包人使用工程后，若再进行竣工验收，便出现质量责任不清晰的问题。

  所以从合法、诚实信用原则考虑，应认定发包人使用工程日期即该工程转移占有的日期为竣工日期。

  工程合同工期可以分为开工工期和竣工日期，这是双方必须约定好的。如果随意填写工期，时间过长对发包方不利，时间过短对承包方也不利，所以必须协商好一个具体时间。如需要法律帮助，我们建议登录网站咨询在线专业律师。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·社保工伤赔偿流程是怎样的?
      如今社会中，购买社保已经成为选择工作的一大硬性指标，这是对人身权的一大保障，在工作中难免会出现因公受伤的情况，我们第一时间想到的就是通过社保解决就医问......

·劳动关系转移赔偿金如何计算？
      现在很多公司规模都很大，下面有很多分公司，有时候公司会对员工进行岗位调动，这里就涉及到劳动关系转移。员工要结束原来的劳动关系，和新公司签署劳动合同。如......

·用人单位不服劳动仲裁怎么办？
      用人单位不服劳动仲裁怎么办？当劳动者同用人单位发生劳动纠纷时，选择劳动仲裁无疑是一个不错的办法。一般来说，只要不是很复杂的案件，劳动仲裁委员会应当在两......

·违反和解除劳动合同的经济补偿办法全文是？
      在很多情况下如果用人单位损害了劳动者的权益，用人单位需要对劳动者进行经济上的补偿，在我的现实生活中，许多人都想要清楚的了解一下违反和解除劳动合同的经济......

·解除借款合同协议书有哪些方式
      解除借款合同协议书有哪些方式不管是还了借款还是其他原因结清了借款债务，债务人一定要收回借条，或者签订一份解除借款合同协议书，这样可以免去后顾之忧。那么，我们在下文就和您聊聊解除借款合同协议有哪些方式，希望对您有所帮助。一、解除借款合同协议书......

·申请工伤认定必须有证人吗？
      在工作中会有难免的疏忽从而导致受到伤害，这时就有人疑问道，申请工伤认定必须有证人吗？是不是必须有人看到才算工伤呢？其实在工伤验证过程中，证人证言不是必须要提交，要求提交证人证言没有法律依据。下面由我来详细解释。工伤认定流程一、委托代理合......

·民法总则有土地纠分吗
      民法总则有土地纠分吗？近几年，由于国家经济的发展，土地的价值也越来越高，因此，由于土地产生纠纷的案例也在增多。我国公民对于土地有使用权，这项权利受到法律的保护。民法总则是对公民基本权利作出规定的一种法律，那民法总则有土地纠分吗?一起通过以下文......

·夫妻离婚财产怎么分割,如何处理夫妻离婚财产
      夫妻因感情不和而选择离婚，这是现在很常见的。那么对于离婚后的财产分割问题是如何处理的呢?就财产而言，不同的财产，在进行分割的时候具体的处理方式是不同的?下面就让我们告诉您夫妻离婚财产怎么分割吧。一、夫妻离婚财产怎么分割?现行《婚姻法》第十七......

·房产分割协议公证要注意哪些
      夫妻离婚的时候，可能需要对房产进行分割，然后签订一份分割协。而此时，办理离婚房产公证成为保证离婚财产分割协议生效的关键。那么办理离婚房产分割协议公证有什么要注意的?我们将在下文中为您解答。1、区分被分割的财产是按份共有还是共同共有，对按份共有......

·国家征地补偿标准是怎样规定的
      国家征地补偿标准是怎样规定的我国法律明确规定，如果国家征收了农民的土地，是要给农民一定的补偿的，至于补偿的标准我国也是有相关规定的，但是很多人对征地补偿的标准并不是特别清楚，因此，我们在下文介绍了相关内容，希望对您有所帮助。一、国家征地......

·骗取贷款罪数额巨大的处罚是什么？
      骗取贷款罪是跟钱财有关的罪名，所以，骗取贷款的数额是其量刑的一个最重要的情节。那么，骗取贷款罪数额巨大的处罚是什么?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、骗取贷款罪数额巨大的处罚是什么?刑法第175条规定的多种犯罪......

·夫妻的离婚方式有哪些
      ?当夫妻感情破裂，婚姻走到尽头的时候，多数都会选择离婚。但在我国，离婚也是有具体的方式的，此时就需要当事人根据自身的实际情况作出选择。那么法律中规定的夫妻的离婚方式有哪些呢？我们马上在下文中为你做详细解答。一、协议离婚协议离婚，就是指夫妻双......

浙江何强律师

副主任律师法学硕士执业14年

主办律师法学硕士

执业20年

部门主任法学学士

副主任法学学士

执业17年

⊙相关内容
·庆元县看守所
浙江省庆元县看守所地址在丽水市庆元县松源镇星光路27号,庆元县人力资源市场旁边。......

·股东起诉解散公司，山东威海律师姜华丽据理力争赢取公司诉讼主动权
          【案情简介】2002年7月8日，张某与肖某分别出资10......

·男方第二次起诉离婚女方不同意判离吗
      我国离婚案件每年会发生许多起，离婚率也是居高不下。有些夫妻第一次起诉离婚没离成，就会提起第二次离婚，那么男方第二次起诉离婚女方不同意判离吗?我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、男方第二次起诉离婚女方不同意判离吗一般情况下，第二次......

·盗窃罪多少金额才能定罪盗窃罪的立案标准是多少
      盗窃与诈骗一样，侵犯的是他人的公私财物所有权。而在对盗窃行为定罪处罚的时候，需要看是否达到了规定的金额标准才行，如果没有达到了那就不能认定构成盗窃罪。究竟法律中规定盗窃罪多少金额才能定罪呢?下面就让我们来为你做详细解答吧。一、盗窃罪多少金额......

·外地民事诉讼状不理会怎么办
      外地民事诉讼状不理会怎么办?一、外地民事诉讼状不理会怎么办?如果法院法院不立案的，可以要求法院向出具不予受理裁定书，对不予受理裁定书不服了，可以自收到裁定之日起10日内，直接去上级人民法院上诉。二、什么是民事诉讼状？民事起诉状，是指公民、......