讨债公司

首页>>法律知识

◆南京债务债权律师谈按份之债的成立要件
　　按份之债的成立，通常是基于法律行为而产生。如数人合买一座房屋，按约定的比例各自支付价金；数人合伙经营一饭店，按约定的份额享有权利负担义务等.da64.net。
　　按份之债的成立，须具备以下要件：
　　 1、债的一方当事人为两人或两人以上
　　在多数人之债中，无论是债的一方当事人为多数，还是债的双方当事人为多数，均可成立按份之债.找律师网。当债权人为多数时，为按份债权，当债务人为多数时，为按份债务.da64.net。在按份之债中，可能是按份债权，也可能是按份债务，还可能既存在按份债权，又存在按份债务。
　　2、给付须基于同一原因
　　即按份之债的发生须基于同一给付原因，比如基于同一法律行为而发生债权债务.找律师网。在特殊情况下，因债的移转，如债权一部让与、债务一部承担，也可以发生按份之债。
　　3、债的标的为可分
　　即作为债的标的的给付，可以分为数个给付，而不损害其价值。当给付为物时，标的物须为可分；当给付为行为时，此行为须可以分解为由数个人完成的行为。不可分的给付，不能成立按份之债.找律师网。这里的“不可分”，包括给付性质上不可分（如标的物在性质上不可分）以及因当事人约定给付不可分两种情形.da64.net。
　　4、当事人依一定的份额享有债权或负担债务
　　在债的..成立时，数个债权人依一定的份额享有债权，数个债务人依一定的份额负担债务.找律师网。如果在债的..成立时，此份额不能确定，则在当事人之间只能成立.同债权或.同债务；但是，当事人在债的..成立后，如果通过协确定了各自的债权份额或者债务份额，这时也成立按份之债。

工程款纠纷应该如何解决

　　4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷
　　这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求..的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。
解决对策：请专业人员把好合同关
　　5、质保金纠纷
　　该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。
　　建设工程竣工移交后，承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务，发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后，余下5%工程款留待一年保修期满后再行支付。实践中，发包人常以工程质量问题扣押最后5%尾款而承包人则无可奈何。对此，根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。只要承包人切实履行了维修义务并做好证据保全工作，完全可以通过仲裁或诉讼争取权益。
　　6、合同瑕疵引发的工程款纠纷
　　合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。
　　7、包含工期延误的工程款纠纷
　　这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂.找律师网。
　　解决对策：完善施工手续.da64.net。相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善，无法取得证据，给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动.da64.net。故施工过程中，手续一定要完备。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。.da64.net。

·南京市鼓楼区法律援助中心
·南京律师事务所名录
·江苏省看守所_江苏省各市县看守所地址,电话和邮编,乘车路线和地图,拘留会见取保候审
·南京网络虚拟财产律师_南京网络虚拟财产的认定、网络虚拟财产物权的侵权保护和成功案例
·江苏省镇江市看守所地址、电话、位置导航设置汇总

专业律师

部门主任法学学士

副主任法学学士执业14年

副主任法学学士

法学学士执业13年

副主任法学学士

微信咨询

·南京律师
·苏州律师
·无锡律师
·常州律师
·镇江律师
·扬州律师
·泰州律师
·南通律师
·盐城律师
·淮安律师
·宿迁律师
·徐州律师
·连云港律师
·常州律师
·青海律师

⊙相关内容

  一、车主没保交强险怎么赔偿多少钱？　　没有依照国家规定购买交强险的机动车，一旦发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，必须由交强险的投保义务人在交强险责任范围内予以赔偿。如果投保的义务人和实际侵权人不是同一人，两者都需要在交强险责任范围内.
  意向合同协议书有法律效力吗？一、意向合同协议书有法律效力吗?意向合同协议书不一定有法律效力，合同的内容是合同签订主体之间的民事权利义务关系，而意向书的内容仅是合同签订主体就某一事项共同意识的一致认定，并不是双方民事权利义务关系。合同的签.
  拖欠工资如何处理一、拖欠工资如何处理1、和单位协商一致，单位支付员工工资。2、向当地劳动监察大队投诉，经协调，单位支付员工工资。3、申请劳动仲裁，经过裁决之后单位支付员工工资。4、裁决后单位拒不支付可申请移送法院，强制执行。二、拖欠.
  运私烟属于非法经营。违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一.

集体土地工业用地土地使用权流转的注意事项有哪些？
    集体土地工业用地土地使用权流转的注意事项有哪些？我国的土地性质主要有城镇国有土地和农村集体土地两种，农村地区的土地不似城镇地区公民可以通过划拨、出让等方式获得土地使用权，虽然农村地区的土地使用权不能归集体经济组织以外的人所有，但是可以通过承包、租赁等.

专业律师

部门主任法学学士

副主任法学学士执业14年

副主任法学学士

法学学士执业13年