上海
建筑工程施工合同
在上海，大部分建设工程都是承包给专业的公司来做的，此时双方需要签订一份
建筑工程施工合同，其中明确建设工程的相关事项，并对
违约责任与解决解决作出约定。那么上海
建筑工程施工合同是怎么写的呢?我们为您整理了一个范本，希望能帮到您。
上海
建筑工程施工合同
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
依照<民法典>、<建筑安装工程承包合同条例>等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:
一、工程名称:______________
二、工程地点:______________
三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。
四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。
五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。
六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
建筑工程施工合同范本。
七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。
八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。
十、结算方式和计价标准:
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年
建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006
建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作 量签证单据实结算。
3、工人工资单价:执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算;
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。
十一、付款办式:
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方
违约责任，乙方所建
房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、
违约责任 (1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究
违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
法定代表人:_______法定代表人:_______
地址:_______地址:_______
______________年_______月_______日
以上就是我们为您整理的一份上海建设工程施工合同，各位在进行书写的时候，一定要根据自己的实际情况来操作，不过也可以适当的参考一下我们在上文中带来的范本内容。书写完毕后，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，
请点此举报。
·
入职多久签订劳动合同,签订合同时应注意什么
我国法律规定，劳动者到用人单位工作的时候，是要与用人单位签订劳动合同的，如果用人单位不签订劳动合同，就要支付劳动者双倍的工资。那么，你知道劳动者入职后......·
解除劳动合同程序在我国是怎样规定的？
在我们的现实生活中解除劳动合同的话是需要一定的程序的，因为不能够说单方面解除的，但是普通老百姓通常情况下并不知道如何解除劳动关系，那么解除劳动合同程序......·
北京建筑工程纠纷律师收费标准
北京建筑工程纠纷律师收费标准建筑工程纠纷是近年来时常发生的事情，这类事件发生的概率非常高。当建筑工程发生纠纷又无法通过调节解决时，就要寻找相关律师寻......·
劳动关系起始时间是从什么时候开始计算的？
劳动关系的确立对于劳动者来说非常重要，在确立劳动关系后用人单位才会为劳动者提供工资福利待遇，而当劳动者发生劳动纠纷后才能凭借已确立的关系追究用人单位的......·
单方肇事交通事故怎么处理
交通事故有些是双方原因造成的，当然也有因为单方原因而造成的事故，在针对不同情况下的事故进行处理的时候，很显然具体的处理也是不太一样的。那到底单方肇事交通事故怎么处理呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解吧。一、单方肇事交通事故怎么处理单......·
婚姻存续期间个人债务的举证责任的分配
1.证明夫妻合意的举证责任在债权人当事人对于自己提出的主张有责任提供证据，债权人应提供证据证明夫妻具有共同举债的意思表示。夫妻双方共同签字的借款合同、借据，以及夫妻一方事后追认或者电话、微信等体现共同举债意思表示的有关证据，都是债权人用以证......·
怎么算侵犯商号权？
怎么算侵犯商号权？商号权指企业对自己依法取得名称享有专业使用权，在社会中，一些不知名的企业，为了达到快速出名和提高营业收入，就侵犯他人的商号权，达到自己非法的目的。所以，我们就为您简要分析一下怎么算侵犯商号权?希望对您有所帮助。怎么算侵犯商......·
房地产公司融资计划书怎么写呢？
房地产公司融资计划书怎么写呢？随着我国经济的迅猛发展，我国的房地产市场也迎来了绝无仅有的制高点。人们越来越热衷于买房，因此，房地产公司也是转的盆满钵满。然而，一般来说，我们都知道房地产公司需要大量的流动资金来保证房屋建筑的顺利完成，这就涉及......·
水运工程质量评定标准减压排水工程规定是什么?
水运工程质量评定标准减压排水工程规定是什么？水路运输是我国重要的运输渠道之一，不仅起到连通运输的作用，还促进了经济发展，人员就业。水运工程质量比路上建筑工程质量所要涉及的建筑材料类型更加复杂，安全系数要求也更高。水路运输工程质量的评定十分......·
交通事故责任方垫付有法律依据吗，垫付多了又该如何追偿？
近年来，随着社会经济的快速提升，各类交通事故的发生率也在增加。可以说，大多数开车的人，都会经历交通事故。如此高发的事故率引发的问题也层出不穷。今天，的我们就“交通事故责任方垫付有法律依据吗”、“垫付多了又该如何追偿”这两个问题为您进行分析解......·
发生医疗纠纷怎么办,解决途径有哪些
发生医疗纠纷怎么办,解决途径有哪些?医疗事故的发生往往是因为医护人员在诊疗过程中的过失，那么对于患者来讲在发生了医疗纠纷后该怎么办呢？具体有哪些解决途径？我们整理了相关内容，将在下文中为您做详细解答。一、发生医疗纠纷怎么办《医疗事故处理条例......·
公司收购的流程是怎样的
公司收购的流程是怎样的公司收购是指股权收购,指向目标公司的股东购买股份,进而获取目标公司的全部或部分股份,取得对目标公司的控制权。那么您知道公司收购的流程具体是怎样的吗?接下来，我们将围绕这一问题为您做简要分析，希望可以为您提供一些帮助。1、收......
⊙相关内容
·
常州市西林看守所
江苏省常州市西林看守所（常州市第一看守所、常州西陵看守所）地址位于江苏省常州市西......
·
北京合同律师吴丁亚成功办理一起买卖合同纠纷案，缺席判决胜诉
原告王某与被告李某买卖合同纠纷一案，本院于2014年5月7日立案受理后，依法......
·
当事人请求确认违法建筑所有权归属的，人民法院不应受理
违法建筑，又称违章建筑，是指未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证规定的内容建设的房屋及建筑物。由于违法建筑并不能基于法律规定产生不动产所有权，因此，如果当事人请求人民法院确认违法建筑所有权归属的，就必然涉及违法建筑的认定问题......·
实用新型专利检索报告
实用新型专利检索报告，是专利权人在国务院专利行政机构授予实用新型专利权的决定公告以后，国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告。国务院专利行政部门作出专利检索报告，应符合两个条件：一、授予实用新型专利权的决定公布以后；二、专利权人提出局......·
婚姻法子女抚养权解释规定是什么
随着《民法典》（2021年1月1日起实施）的颁布，《婚姻法》将被废止。一、《民法典》孩子抚养权的规定第一千零八十四条??父母与子女间的关系，不因父母离婚而消除。离婚后，子女无论由父或者母直接抚养，仍是父母双方的子女。离婚后，父母对于子女仍有抚......
执业11年
13147094815
